Статья 511. Восполнение недопоставки товаров
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 30] [Статья 511] ✍ Читать комментарий к статье
1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.
2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям, если иное не предусмотрено в договоре.
3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.
Консультации юриста по ст. 511 ГК РФ
-
Екатерина Ершова
недопоставка товара. В случае если поставщик недопоставил в срок товар, а в последующем передал его, с опозданием, кто несет транспортные расходы поставщик или покупатель? Дело в том что поставщик при поставке товара поставил его меньше, чем было указано в спецификации, в последующем допоставил, а теперь выставил транспортные расходы, хотя изначально транспортные расходы были включены в цену договора. Кто возмещает эти расходы? на что ссылаться?- Ответ юриста:
ПОСТАВЩИК НАРУШИЛ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА, ОН И ВОЗМЕЩАЕТ УБЫТКИ СВЯЗАННЫЕ С НЕДОПОСТАВКОЙ ТОВАРОВ. Статья 511 ГК РФ. Восполнение недопоставки товаров 1.Поставщик считается надлежащим образом исполнившим свое обязательство по передаче (отгрузке) товара покупателю лишь в том случае, если он осуществил поставку своевременно и в полном объеме. Это правило распространяется и на случаи, когда она осуществляется в течение определенного условиями ДП периода поставки (см. коммент. к ст. 508 ГК) . Если же он допустил недопоставку в отдельном периоде - он исполняет обязательство ненадлежащим образом. В целях обеспечения поставки в натуре п. 1 ст. 511 обязывает поставщика восполнить недопоставку. При этом следует обратить внимание на ряд важных моментов: а) закон не устанавливает императивного правила о том, чтобы недопоставка была восполнена в периоде, непосредственно следующим за тем, когда была допущена недопоставка; она может быть выполнена и в последующие периоды; б) однако в любом случае недопоставка должна быть восполнена по общему правилу в пределах срока действия ДП. В противном случае речь можно вести о неисполнении обязательства; в) в ДКП могут быть предусмотрены и другие последствия недопоставки: например, о том, что поставщик обязан будет передать товар в периоде, непосредственно следующим за периодом недопоставки, либо о том, что покупатель вправе отказаться от недопоставленной в данном периоде партии товаров и т. д.
- Ответ юриста:
-
Жанна Новикова
Срок действия договора поставки. Срок действия договора поставки до 31.12.2006 г. Часть поставок произведена после этой даты - в ТТН ссылка на указанный договор. Автоматическая пролонгация договора не предусмотрена. Как квалифицировать поставки после 31.12.06 - поставка по договору поставки?, либо неосновательное обогащение?-
Вполне можно квалифицировать как восполнение недопоставки товаров (если товар в оговоренном количестве не был поставлен в течении срока действия договора).Удачи
-
-
Любовь Тимофеева
Можно ли требовать возмещения материальных убытков в случае непоставки продукции и возврата уплаченных денежных средств?- Ответ юриста:
Статья 511 ГК РФ . Восполнение недопоставки товаров 1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям, если иное не предусмотрено в договоре.3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.
- Ответ юриста:
-
Екатерина Мельникова
возможно отказаться от части товара поставка которого просрочена-
Да вы можете отказаться уведомив поставщика об отказе принятия товара поставка которого просрочена. Однако вы обязаны принять товар поступивший до получения продавцом вашего уведомления. Отправьте отказ по факсу и по почте (лучше заказным с уведомлением).
-
-
Даниил Макаркин
задача по правоведению-
Читаем статью 15 ГК по тому, что включается в понятие убытков. Читаем статьи 393-394 ГК по ответственности за нарушение обязательств Читаем статью 511 по вопросу восполнения недопоставки товаров
-
-
Вячеслав Недосеев
за какой период можно насчитать неустойку по договору поставки? я где то читала что за пол года не больше- Ответ юриста:
Абсолютно нет ограничений. Момент начала расчета - дата, до момента наступления которой обязательство должно было исполнено. Расчет должен быть на основе условий ответственности из договора, если их нет, то расчет производится по правилам ст. 395 ГК РФ. Сроки начисления пени не ограничены, но ответчик может потребовать применить сроки исковой давности (3 года) и уменьшение неустойки по причине их несоразмерности (ст. 333ГК РФ) . Но так как при подаче в суд гос пошлина будет отличаться не значительно - считайте за весь срок. Удачи!
- Ответ юриста:
-
Алексей Абакшин
Пеня за просрочку поставки товара?. подскажите какой процент за 1 день просрочки товара будет если: в договоре написано За неисполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственностьв соответствии с действующим законодательством РФ. сумма контракта 1320 000. с НДС просрочка состовляет 27 дней.- Ответ юриста:
Статья 521. ГК РФ Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором. Статья 394. Убытки и неустойка 1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки. В ст. 395 ГК РФ сказано: исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Банковский процент (ставка рефинансирования) с 3 мая 2011 года составляет 8,25% годовых. А с математикой сами справитесь. ВООБЩЕ-ТО ВОПРОС У ВАС НЕ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ!! !
- Ответ юриста:
-
Борис Водолагин
Помогите решить задачу по гражданскому праву..... Торговая фирма «Зима» в третьем квартале недополучила от фабрики зимние сапоги. В соответствии с условиями договора фирма потребовала от фабрики уплаты неустойки и возмещения убытков. Фабрика возражала против уплаты неустойки и возмещения убытков на том основании, что фирма из-за недопоставки ею зимних сапог не понесла убытков, т.к. в третьем квартале потребность населения в их продукции невелика. Фирма «Зима» обратилась с иском в арбитражный суд. Каким должно быть решение арбитражного суда?- Ответ юриста:
По договору поставки ГК РФ не предусматривает в таких случаях возмещать упущенную выгоду. А неустойка, согласно ст. 521 ГК РФ за недопоставку товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства по восполнению недопоставленного количества товара.
- Ответ юриста:
-
Владислав Рыбачев
Про неустойку, вопрос к юристам. В салон красоты была заказана мебель общей суммой на 50 000 рублей. Руководителем был подписан договор, составленный поставщиком, в котором прописана неустойка в размере 0,1% от суммы в день. Однако поставщики мебели просрочили заказ уже на месяц, в течение которого салон не может открыться для посетителей, а арендную плату никто не отменял. По договору неустойка составляет... 50 рублей в день, т.е. 1500 за весь месяц. По закону защиты прав потребителя, неустойка должна составлять 3% от суммы. Это 1500 в день, всего 45 000 - как раз размер месячной аренды помещения для салона. Руководитель не учел это, не глядя подмахнув договор, т.к. эти поставщики хорошие знакомые и заслуживали доверия. Вопрос такой: возможно ли через суд стребовать с поставщика неустойку по закону, а не ту, которая прописана в договоре? Или в суде скажут "надо было внимательнее читать договор, прежде чем подписывать"? Кстати, договор составлен и с другими нарушениями, к примеру, к нему прилагается только 1 экземпляр акта выполненных работ, и не указан номер договора - там пустая строчка.-
не просто можно а нужно по закону и взыщут не сомневаитесь, а этот пункт где прописана неустойка в размере 0,1% от суммы в день признают противоречащим закону и не действительным.
-
-
Наталия Козлова
помогите решить задачку по коммерческому праву, заранее благодарю. Управление Свердловской железной дороги не предоставило комбинату Управление Свердловской железной дороги не пре¬доставило комбинату по производству азотных удобрений 20 крытых вагонов под погрузку продукции. В свою очередь, комбинат не поставил ОАО «Агрохим» такое же количество вагонов удобрений в I квартале 2007 г. ОАО предъявило комбинату иск о взыскании штрафа за недопоставку удобрений в размере 300 тыс. р. и возмещении убытков в размере 200 тыс. р. Комбинат, возражая против иска, заявил следующее: а) неисполнение договора произошло по вине железной дороги, не подавшей вагоны; б) во II квартале комбинат был готов полностью выпол¬нить обязательство, однако ОАО отказалось принять 10 ваго¬нов, ссылаясь на то, что это количество удобрений он получил от другого поставщика; в) штраф не должен превышать размера убытков, т. е. 200 тыс. р. Подлежит ли иск удовлетворению? Прав ли истец, отка¬завшись от принятия и оплаты части поставленных удобрений?- Ответ юриста:
Отвечу очень коротко. Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Согласно п. п. 1,2 ст. 508 ГК РФ в случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. . Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т. п.) . Согласно п. 1 ст. 511 ГК РФ 1. поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором. Согласно п. 3 ст. 511 ГК РФ покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить. Как усматривается из условия задачи, комбинат по производству азотных удобрений должен был поставить 20 вагонов с удобрениями в ОАО «Агрохим» в 1 квартале однако, не смог этого сделать по вине железной дороги, не подавшей вагоны. Согласно п. 1 ст. 520 ГК РФ если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров на основании ст. 521 ГК РФ взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором. Таким образом, иск о взыскании штрафа за недопоставку удобрений в размере 300 тыс. руб. и возмещении убытков в размере 200 тыс. руб. является правомерным. В свою очередь комбинат по производству азотных удобрений вправе предъявить претензию, а в случае не ответа на претензию обратиться в Арбитражный суд с иском к Управление Свердловской железной дороги. Основанием для возникновения ответственности перевозчика за невыполнение принятой заявки является неподача грузоотправителю под погрузку вагонов, контейнеров в установленное время. Согласно ст. 94 ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ перевозчик несет ответственность за неподачу вагонов, контейнеров для выполнения заявки, за исключением случаев, если неподача вагонов, контейнеров была допущена по вине грузоотправителя. Грузоотправитель и перевозчик несут ответственность за невыполнение принятой заявки в виде штрафа в следующих размерах в отношении грузов, перевозка которых установлена в вагонах и тоннах, - 0,1 размера минимального размера оплаты труда за каждую непогруженную тонну груза.
- Ответ юриста:
-
Алина Семенова
Помогите пожалуйста решить задачу по гражданскому праву. Покупатель ООО «Вариант плюс» обратилось в арбитражный суд с иском о понуждении своего контрагента ООО «Топливо» к исполнению в натуре обязательства по поставке 1 тонны мазута. Свои требования покупатель подтверждал договором поставки, устанавливающим обязанность поставщика отгрузить мазут в течение месяца после получения 100 % предоплаты и платежными документами о зачислении сумм предоплаты на счет поставщика. Установленный договором месячный срок на момент предъявления иска истек. Поставщик тем не менее исковых требований не признал, сославшись на п. 2 ст. 396 ГК РФ, в соответствии с которым в случае неисполнения обязательства должник обязан лишь к возмещению убытков и уплате неустойки, но освобождается при этом от исполнения обязательства в натуре, т.е. обязательство его неисполнением прекращается. Какое решение в данной ситуации должен вынести суд?-
смотря что еще в договоре прописано, по сути смотрите ст. ст. 523, 524, да и в целом параграф Поставка товара в ГК,
-
-
Виктор Кругленин
Нужна помощь начинающей юристке!!!. Помогите решить задачи! Заранее благодарю! ООО «Цемент» по договору поставки должно было отгрузить во втором квартале текущего года в адрес строительной организации 100 вагонов цемента. Фактически было отгружено 80 вагонов. Строительная организация взыскала с ООО «Цемент» неустойку за недопоставку продукции и потребовала восполнения недогруза. ООО «Цемент» отклонило требования строительной организации на том основании, что за допущенную им недопоставку оно уже понесло наказание в виде уплаты штрафа. 1. Правомерны ли требования строительной организации? 2.Какими статьями руководствоваться ГК??? При ремонте дороги был поврежден подъезд к магазину, что затруднило подвоз товаров и доступ покупателей. Дорожное управление по ремонту дорог отказалось ремонтировать подъезд, так как это не предусмотрено сметой. Магазин оценил причиненный ущерб в сумме 118500 рублей. 1. Как может защитить свои права магазин? 2. Как называется данный иск? 3. Предусмотрен ли обязательный досудебный порядок урегулирования данного спора?- Ответ юриста:
Вообще Валерий прав, задачки действительно легкие. В соответствии со ст. 521 Гражданского кодекса РФ, в случае недопоставки или просрочки поставки товаров на поставщика возлагается обязанность выплатить покупателю неустойку от стоимости не поставленной в срок продукции. При этом уплата поставщиком неустойки за невыполнение обязанности по передаче товаров в установленный договором срок не освобождает от обязанности восполнить недопоставленное количество в натуре в следующем периоде либо в иные сроки, предусмотренные договором. Следовательно, требования строительной организации правомерно.
- Ответ юриста:
-
Павел Марясин
Вопрос по договору поставки товара. По договору поставки товара - осуществлена предварительная оплата в размере 30% от стоимости товара.1. срок поставки – до 30 сентября 2007 г.2. также, договор содержит пункт, что в случае если поставщик не поставил товар в согласованный срок, он обязан в двадцатидневный срок осуществить его допоставку за свой счет.3. срок действия договора поставки - до момента исполнения сторонами своих обязательств.Однако, поставщик до настоящего момента времени поставку не осуществил! Сумму внесенную в качестве предоплаты – не возвращал.Вопрос: 1. применив в исковом заявлении п. 3 ст. 487 ГК РФ, может суд не удовлетворить требования, сославшись на п. 1 ст. 511 ГК РФ, где поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде в пределах срока действия договора поставки? ?2. как определить срок действия договора поставки, если конкретной даты в договоре нет? ?3. может есть другие соображения?? ?Спасибо!- Ответ юриста:
Требования заявленные в исковом будут удовлетворены если Вами соблюдены требования п.2.ст.452 ГК РФ ( в уведомлении в соответствии с 314 должен быть указан срок исполнения обязательств т.е. в течении семи дней с момента его получения), что и будет определять срок договора.
- Ответ юриста:
-
Юрий Тимочкин
Где написано, что неустойка за нарушение сроков поставки товара по договору составляет не менее 0,5% от цены товара?-
в самом договоре это прописывается
-
-
Анастасия Миронова
как считать просрочку по договору,если одна из позиций не была поставлено вовремя.(мебель)- Ответ юриста:
недопоставка товара, то есть отсутствие части товара, предусмотренного договором, влечёт просрочку поставки товаров в общей своей массе согласно договору. В соответствии с Гражданским законодательством Статьёй 521. Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором. Таким образом необходимо обратиться к условиям договора и ГК РФ.
- Ответ юриста:
-
Станислав Павлюшенко
Можно ли применить неустойку к должнику если в договоре поставки про нее(неустойку) ничего не сказано?- Ответ юриста:
Неустойка может быть «договорная» (предусмотренная договором) и «законная» (предусмотренная законом) . Если поставщик допустил невыполнение обязательств, за нарушение которых законодательством предусмотрено взыскание неустойки, то неустойка может быть взыскана независимо от того, оговорена или нет она в договоре. Пункт 1 ст. 332 ГК РФ прямо предусматривает, что «кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки) , независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон» . Даже если в договоре нет ни слова о том, что на договор распространяются требования законодательства (о чем написала Зайка) , то относящиеся к договору нормы законодательства все равно на него распространяются в полной мере. Поскольку ст. 332 ГК РФ относится к общим положениям об обязательствах в гражданском праве, то она в полной мере распространяется и на отношения, вытекающие из договора поставки. На это же (возможность взыскания «законной» неустойки за нарушение обязательств по договору поставки) указывает и ст. 521 ГК РФ, в соответствии с которой «установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором» . Таким образом, отсутствие в договоре поставки указаний на возможность взыскания неустойки само по себе не является безусловным препятствием для взыскания неустойки за нарушение поставщиком своих обязательств. Если вопрос задан для поиска ответа на задачу по курсу гражданского права, то сказанного, как мне кажется, должно быть достаточно. Если же интерес к этому вопросу возник в связи с реально имеющейся ситуацией, то для более конкретного ответа необходимо знать хотя бы какая именно продукция (товар) является предметом договора поставки и в чем именно заключаются нарушения обязательств поставщиком.
- Ответ юриста:
-
Надежда Дмитриева
нужна помощь!!!!есть такой вопрос! Дать общую характеристику договора поставки пожарной техники!. неисполнение или не надлежащее исполнение условий этого договора! заранее спасибо!-
Принципиальной разницы договор поставки товара или договор поставки пожарной техники - нет. Проштудируйте все что касается договора поставки.
-
-
Антон Горбань
Подскажите как разобраться в данной ситуации с помощью ГК РФ.. В соответствии с условиями договора фирма потребовала от фабрики уплаты неустойки и возмещения убытков. Фабрика возражала против уплаты неустойки и возмещении убытков на том основании, что фирма из-за недопоставки ею зимних сапог не понесла убытков, т.к. в третьем квартале потребность населения в их продукции невелика. Фирма «Зима» обратилась с иском в арбитражный суд.Какие потери, вызванные нарушением договора, включены в убытки?Каким должно быть решение арбитражного суда?- Ответ юриста:
Уважаемая Соня! В соответствии со ст. 521 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ - Часть 2Установленная договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.Таким образом, по решению суда договорная неустойка подлежит взысканию в пользу ООО "Зима" в связи с недопоставкой товара. Понесенные убытки судом будут исследованы, если они подтверждены документально, то так же подлежат взысканию. Убытки должны быть реальными, например, недопоставка товара повлекла ответственность ООО "Зима" по договору перед третьим лицом. Также подлежит возмещению по решению суда представительские расходы.
- Ответ юриста:
-
Роман Потанин
Какая ответственность сущ-ет за задержку поставки? Плюс работа без кассового аппарата? Какие есть нормативные документы?- Ответ юриста:
Статья 518. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества 1. Покупатель (получатель) , которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.2. Покупатель (получатель) , осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки.Статья 519. Последствия поставки некомплектных товаров 1. Покупатель (получатель) , которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.2. Покупатель (получатель) , осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными, если иное не предусмотрено договором поставки.Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров 1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 настоящего Кодекса.2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.Вобщем смотрите ГК и сам текст договора, поскольку в договоре могут содержаться более серьзные меры ответственности. УДАЧИ!!! !
- Ответ юриста:
-
Павел Калганов
К какому виду договоров отнести договор..?(прошу ответить юриста). Директор ресторана обратился к садоводческому товариществу с предложением заключить договор,по которому в течении летнего сезона садоводческое товарщество должно будет пнредать ресторану продукцию, выращенную членами садоводческого товарищества(зелень-200кг,смородины-500кг...) На заседании правления садоводческого товарищества возникли вопросы о том, к какому виду договоров относиться договор,предлагаемый рестораном,а также о том,какую ответственность будет нести товарищество, если из-за погодных условий не удастся собрать такой урожай. Как правильно ответить с юридической точки зрения?Заранее спасибо.- Ответ юриста:
статья 506. Договор поставки По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором. Глава 37. ПОДРЯД § 1. Общие положения о подряде Статья 702. Договор подряда 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда 1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. 2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. 3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
- Ответ юриста:
-
Денис Гордиев
какой нормативно правовой акт регулирует обязанности поставщика?- Ответ юриста:
Важное значение в поставочных отношениях имеет порядок исполнения поставщиком своих обязанностей по поставке товаров покупателю (ст. 509 ГК РФ). Она должна осуществляться путем отгрузки (передачи) товаров покупателю по договору или лицу, указанному в нем в качестве получателя. В случаях же, когда договором предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка товаров должна производиться поставщиком тем получателям, которые обозначены в отгрузочной разнарядке. Содержание отгрузочной разнарядки и сроки ее направления покупателем поставщику определяются договором.При наличии в договоре условия о поставке товаров по отгрузочным разнарядкам покупателя обязанности поставщика следует рассматривать как выполняемые в порядке встречного исполнения (ст. 328). Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо приостановить отгрузку товаров.Принимая во внимание долгосрочный характер договорных отношений сторон, когда выполнение поставщиком своих обязанностей происходит путем многократных отгрузок отдельных партий товаров в соответствующие периоды поставки, важное значение в поставочных отношениях приобретает регулирование порядка восполнения недопоставки товаров. Поставщик, допустивший недопоставку в отдельном периоде, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора, если иное не будет предусмотрено договором.
- Ответ юриста:
-
Даниил Умнягин
нужна помощь. в адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных полуфабрикатов и оплатив в соответствии с договорами 50% их стоимости, от поставщика поступило 500 кг. неразделанного мяса. В соответствии с приложенным сертификатом срок реализации мяса истеает через 2 недели. Какие нарушения условий договора поставки допустил поставщик ( количество, качество, ассортимент и др )? Какие действия может предпринять покупатель ?- Ответ юриста:
нарушены существенные условия договора поставки и спецификация и предмет договора. покупатель может принять все без условно. либо заявить претензию и возвратить продукцию несоответствующую условиям поставки - расторгнуть договор при этом потребовать предоплату с учетом штрафных договорных санкций. если санкции не указаны - применить законную нейстойку. см. раздел гражданского права -договоры поставки.
- Ответ юриста:
-
Оксана Кузнецова
Автосалон задерживает выдачу оплаченного автомобиля, что делать?-
0.5 % в день и через суд
-
-
Наталья Большакова
заплатил деньги за товар товар превезли но не то что заказывал уже месяц жду когда переделают есть закон о просрочке в. сутки три процента от стоимости ктонибудь знает где и какая статья- Ответ юриста:
Статья 330. Понятие неустойки 1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.Статья 332. Законная неустойка 1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки) , независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров 1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 настоящего Кодекса.2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.Законная неустойка исчисляется ставкой рефинансирования ЦБ по кредитам коммерческим банкам. Сейчас 11 % годовых, кажется. 11/365 = 0,03% за день от суммы долга (стоимости непоставленного товара)
- Ответ юриста:
-
Павел Лариошин
Практические задания по предмету Гражданское право код ГС4 93 Задача 1. HELP. Практические заданияпо предмету «Гражданское право» код ГС4 –93Задача 1. Кондитерский комбинат обратился в арбитражный суд с иском к мукомольному заводу о внесении изменений в договор на поставку муки. Покупатель предлагал установить в договоре санкции за каждый случай неявки представителя завода по вызову покупателя в случае обнаружения им недостачи или недоброкачественности муки. Завод возражал против установления в договоре такой санкции, однако арбитражный суд удовлетворил требование истца и включил в договор условие о штрафе за каждый случай неявки, полагая, что это будет способствовать улучшению сохранности муки.1. Каков порядок установления в договоре поставки дополнительных санкций?2. Правильное ли решение принял арбитражный суд?- Ответ юриста:
Я твоя темная сущность))))) ) (си. Аватар)Данная задача в принципе нерешабельна основываясь исключительно на нормах ГК.Что есть договор? - Догово́р (множественное число — догово́ры) — соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или прекращающее их права и обязанности.Как следует из задачи, договор был подписан, значит стороны изначально определили все условия, смотрим ГК Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров 1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 настоящего Кодекса.2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.Эти санкции предусмотренны ГК, но существуют нормы естественной убыли, существуют ГОСТ определяющие касечтво и сортность муки.МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗот 14 января 2009 г. N 3ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЗЕРНА, ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ И СЕМЯНРАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ХРАНЕНИИЯ бы сказал, что арбитражный суд вынес неправильное решени, санкции за "неявку" стороны можно было предусмотреть изначально, если эти санкции не предусмотрели, то в таком случае работает общий порядок приемки товара, составление первичной документации в случае выявления недостачи и недоброкачественности (Формы ТОРГ) .А обязать являться каждый раз проблематично, так как контрагенты могут находиться в различных регионах, раз по условиям договора сторона А отпустила 100 кг груза, а сторона Б приняла 80, эти 20 кг превысили нормы естественной убыли, то для оформления этого присутствие второй стороны не так уж и необходимо.
- Ответ юриста:
-
Леонид Лещев
В какой статье ГК, описаны штрафные санкции за просроченную поставку товара и все связанные с этим убытки?- Ответ юриста:
§ 3. Поставка товаров О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставки, см. постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. N 18 О поставке товаров см. также: Положение о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденное постановлением СМ СССР от 25 июля 1988 г. N 888 Положение о поставках товаров народного потребления, утвержденное постановлением СМ СССР от 25 июля 1988 г. N 888 Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549
- Ответ юриста:
-
Никита Паламонов
такая ситуация наша фирма заключила договор на поставку оборудов.... 19 июня этого года сроком на два месяца максимум на два месяца 9 августа они прислали письмо что в виду загруженности не могут изготовить оборудование и готовы вернуть деньги. т. е предоплату по договору они несут ответственность за просрочку предачи товара что делать возможно ли с них взыскать какие нибудь штрафные санкции и на основании чего?-
Надо смотреть договор, а так упушенную выгоду
-
-
Тимур Слепушкин
Решите задачу! Пожалуйста!. Директор ресторана обратился к садоводческому товариществу с предложением заключить договор,по которому в течение июня,июля и августа садоводческож товарищество должно будет передать ресторану продукцию,вытащенную членами садоводческого товарищества(лук -200кг,петрушка 200кг.) на заседании правления садоводческого товарищества возникли вопросы о том к какому виду договоров относится договор а также о том какую ответственность будет нести товарищество если из за погодных условий не удастся собрать такой урожай. Как бы вы ответили на эти вопросы?-
Договор купли-продажи . Ответственность деньгами, или урожаем следующего года, как договоритесь. Конечно, если не было форс-мажора (ураганы, землетрясения, наводнения...).
-