Статья 713. Выполнение работы с использованием материала заказчика
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 37] [Статья 713] ✍ Читать комментарий к статье
1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.
3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.
Консультации юриста по ст. 713 ГК РФ
-
Алла Крылова
Спасибо! Прошу подскажите по ситуации - заключен договор на строительство объекта с использованием ТМЦ Заказчика - в результате услуги по строительству не оплачиваются но Заказчик требует оплатить стоимость ТМЦ. Прошу подсказать как аргументировать Заказчику что оплата за ТМЦ возможна только после оп-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Галина Захарова
Заключили договор Субподряда на строительство. В договоре твердая цена. При производстве работ выявили дополнительные работы не учтенные сметами. Составлены дефектные акты. Генподрядчик ссылается на риски заложенные в договоре 10%. Отдельной строкой в твердой цене их нет, в договоре тоже. Где можно п-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Ольга Ильина
Как отразить в учете передачу заказчиком строительных материалов для выполнения подрядчиком отделочных работ при ремонте. Как отразить в учете передачу заказчиком строительных материалов для выполнения подрядчиком отделочных работ при ремонте офиса ? Для ремонта офиса подрядчику переданы строительные материалы фактической себестоимостью 300 000 руб. В следующем месяце организация-заказчик приняла у подрядчика работы, выполненные им с использованием всех переданных заказчиком материалов. Договорная стоимость принятых работ не включает стоимость материалов заказчика.- Ответ юриста:
Согласно Плану счетов на стоимость переданных заказчиком подрядчику материалов дебетуется счет 10/7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" в корреспонденции с кредитом счета 10/8 "Строительные материалы". Передача материалов подрядчику оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (типовая форма М-15, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а) . Стоимость материалов заказчика не увеличивает объем выполненных подрядчиком работ, а потому не подлежит отражению в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и составленной на его основе справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (формы КС-2 и КС-3 утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100). Таким образом, действия подрядчика в рассматриваемом случае совершенно правомерны. Формами КС-2 и КС-3 оформляется сдача подрядчиком (приемка заказчиком) результатов выполненных подрядных работ. Эти документы составляются подрядчиком, подписываются двумя сторонами договора и являются основанием для включения стоимости подрядных работ в состав вложений во внеоборотные активы у заказчика. Для оформления операции по списанию материалов на строительство формы КС-2 и КС-3 не предназначены. На основании п. 1 ст. 713 ГК РФ после окончания работы подрядчик обязан представить заказчику отчет об израсходовании материала, который и будет, на наш взгляд, оправдательным документом для обоснованного списания материалов заказчика на строительство. Таким образом, проводки будут в бухгалтерском учете заказчика делаются следующие записи: Дебет 10-7, Кредит 10 - 8-300000 руб. - переданы в переработку материалы; Дебет 08-3, Кредит 10-7 - 300 000 руб. - списаны материалы
- Ответ юриста:
-
Полина Веселова
как бухгалтерия перечисляет деньги,используя систему "банк-клиент" через федеральное казначейство?. казначейство обычно требует договор акт выполненных работ счет и пр.документы.они в казначейство отправляются электронной почтой?-
такие документы требуются для бюджетных организаций, для коммерческих, если платеж больше 600 т. р. , документы можно отправить вложенным письмом в системе клиент-банк или по электорнке, а затем принести оператору в обслуживающий банк, у нас так.
-
-
Виктор Кожуров
кто такой инженер ПТО функциональный объязанность, а также расшифровка слов ПТО-
ПТО- производственно-технический отдел. Инженер ПТО выполняет следующие должностные обязанности: 2.1. Осуществляет технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ. 2.2. Проверяет соответствие объемов строительно-монтажных работ...
-
-
Жанна Ильина
Подскажите,пожалуйста каким документом передать подрядчикам наши стройматериалы для ремонта офисов- Ответ юриста:
При заключении договора подряда с условием выполнения работ с использованием материала заказчика стоимость строительных работ определяется без учета расходов на материалы. Материалы остаются в собственности заказчика и передаются подрядчику путем оформления накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15. В накладной указываются количество передаваемых материалов, обстоятельство, что они передаются на давальческих условиях, а также стоимость материалов, причем без выделения НДС, так как передача материалов на давальческих условиях не признается объектом обложения НДС (отсутствует реализация - переход права собственности) . Согласно п. 1 ст. 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала. Унифицированной формы отчета о расходовании материала не утверждено, поэтому подрядчик разрабатывает собственный документ с учетом обязательных реквизитов (п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете) .
- Ответ юриста:
-
Александр Тетеркин
возможность выигрыша дела в арбитраже ?. Вышли за рамки договора подряда (срок не окончен) провели работы не там где надо, но по устной договренности с заказчиком, часть работ заказчик оплатил, остальное оплачивать отказался. Формально признает, что такие работы проведены, есть подтверждающие документы.- Ответ юриста:
неосновательное обогащение взыскивается при соблюдении следующих условий. 1. заказчик пользуется результатом работ (например работы выполнены в здании застройщиком которого является заказчик, заказчик перешел к следующему этапу работ, например вы сделали фундамент, а заказчик начал делать кирпичную кладку, либо вы сделали кровлю, а заказчик сдал здание в эксплуатацию, либо вы построили ангар на участке заказчика, который впоследствии зарегистрировал на него право собственности) в общем чтобы данный факт доказать нужны определенные письменные доказательства для этого нужно знать конкретную ситуацию. 2. тот факт что эти работы выполнили вы - это могут быть (журналы производства работ с подписями надзора заказчика, акты скрытых работ) пропуска на объект, протоколы оперативных совещаний у заказчика, исполнительная документация . 3. объем и стоимость работ - для этого нужно в суде назначить экспертизу объема и стоимости выполненных работ. если вы считаете что у вас есть шансы доказать данные факты то нанимайте хорошего юриста, потому что не юрист это дело не вытянет и выполняйте следующие действия: направьте с сопроводительным письмом под роспись лично заказчику или по почте с уведомлением ценным письмом - акт приемки результата работ работ (лучше кс 2 и справку кс 3) укажите в них действительно выполненные работы, по истечении нескольких дней направьте снова акт кс 2 ис правку кс 3 в одном экземпляре подписанные вакми с сопроводительным письмом в котором укажите что подписали акт в одностороннем порядке и требуете оплаты, через день подавайте в арбитражный суд. параллельно пытайтесь достать дооформить доказательства нужности заказчику выполненных вами работ и того что их выполнили вы (частичная оплата заказчиком работ является одним из таких доказательств)
- Ответ юриста:
-
Василий Шаламов
Помогите решить задачу по обществу!..-
Пересмотр цены (сметы) в сторону уменьшения возможен также в случае, если за подрядчиком остается неиспользованный материал заказчика[26], а также в случае, если при ненадлежащем качестве выполненной работы заказчик требует соразмерного...
-
-
Оксана Комарова
Текущий ремонт помещения. Как провести в бухгалтерии в авансовом отчете расходы на ремонт помещения? слышала, что необходима смета на материалы? как ее составить и необходимо ли что-то еще?- Ответ юриста:
Организация должна иметь приказ руководителя о проведении ремонта. В нем нужно указать исполнителей ремонтных работ (собственными силами, то есть хозяйственным способом, или с привлечением подрядных организаций) , состав комиссии по организации ремонта и приемки из ремонта объекта основных средств, сроки проведения ремонта, ответственных лиц за подготовку объекта к ремонту, за организацию и проведение ремонта, а также обеспечение безопасности при проведении ремонтных работ и пуск объекта в эксплуатацию. При проведении ремонта подрядным способом необходимо заключить договор подряда на проведение ремонтных работ со специализированной организацией и утвердить проектно-сметную документацию. Если ремонт будет проводиться хозяйственным способом, то подтверждающими могут быть такие документы, как смета расходов на ремонт, план и график проведения ремонта. В этих документах следует указать наименование ремонтируемых объектов, подробный перечень и объемы работ (по видам) , перечень и количество материалов, необходимых для ремонта. Кроме того, к подтверждающим документам относятся накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (по форме N ОС-2), счета и товарные накладные от поставщиков материалов, использованных для ремонта, накладные на отпуск материалов для ремонта, лимитно-заборные карты, требования-накладные на передачу материальных ценностей, расчетно-платежные ведомости на выплату зарплаты работникам, проводившим ремонт, бухгалтерские справки и др. После окончания ремонта (независимо от того, выполнен он хозяйственным или подрядным способом) нужно заполнить форму N ОС-3 "Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств". В нем отражаются виды ремонтных работ и их стоимость. Помимо акта по форме N ОС-3, данные о выполненных работах нужно отразить в разд. 6 "Затраты на ремонт" инвентарной карточки учета объекта основных средств по форме N ОС-6.При выполнении работ подрядным способом необходим акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) . Материалы для ремонта приходуются на основании товарных и (или) кассовых чеков по авансовому отчету. Затем передаются собственным работникам по накладной М-15 или подрядчику, если в договоре предусмотрены работы с использованием материалов заказчика. После выполнения работ подрядчик составляет отчет об использовании материалов заказчика. Если своими силами, то составляется собственный акт об использовании материалов для ремонта, который подписывает комиссия, назначенная приказом директора и утверждает директор.
- Ответ юриста:
-
Вячеслав Ломако
Документы в бухгалтерии. Здравствуйте! Скажите, какие документы необходимо оформить и провести по бухгалтерии, если наша организация покупает материал, отдает на сборку другой организации и принимает готовое изделие для продажи? Спасибо- Ответ юриста:
Если организация передает сырье или материалы в переработку на сторону и затем реализует готовую продукцию, ее деятельность считается производственной. Организация, передающая сырье в переработку, сохраняет право собственности на него, поэтому такое сырье подлежит учету на субсчете 7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" счета 10. При передаче сырья переработчику оформляется накладная. Так как эта операция не является реализацией, она не является объектом налогообложения НДС. Поэтому при передаче сырья счет-фактура не оформляется. Если операции по реализации заказчиком продукции являются объектом налогообложения НДС, этот налог, уплаченный переработчику, может быть принят к вычету. Можно выделить несколько вариантов учета операций по передаче сырья и получению результатов выполненных работ в зависимости от характера переработки. Организация-заказчик передает организации-переработчику материалы с целью их доработки, доведения до состояния, в котором они могут быть использованы при производстве продукции. Переработчик не производит продукцию, он возвращает давальцу доработанные материалы, а непосредственно давалец использует эти материалы для выпуска своей продукции. В этом случае материалы после доработки принимаются к учету на счет 10, а стоимость работ, выполненных переработчиком, относится на увеличение их стоимости. Пример: Мебельная фабрика приобрела круглый лес на сумму 360 000 руб. (в том числе НДС - 54 915 руб.) . В связи с поломкой оборудования фабрика заключила договор с ЗАО "Икс" на изготовление досок, которые были возвращены фабрике и использованы для производства мебели. Стоимость работ составляет 120 000 руб. (в том числе НДС - 18 305 руб.) . В учете организации-давальца формируются следующие записи: Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит 51 - произведена оплата поставщику за лес - 360 000 руб. ; Дебет 10, субсчет 1 "Сырье и материалы" Кредит 60 - лес принят к учету - 305 085 руб. ; Дебет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Кредит 60 - начислен НДС - 54 915 руб. ; Дебет 68 Кредит 19 - НДС принят к вычету - 54 915 руб. ; Дебет 10, субсчет 7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" Кредит 10, субсчет 1 "Сырье и материалы" - передан лес на доработку - 305 085 руб. ; Дебет 10, субсчет 1 "Сырье и материалы" Кредит 10, субсчет 7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" - получены пиломатериалы от переработчика - 305 085 руб. ; Дебет 10, субсчет 1 "Сырье и материалы" Кредит 60 - стоимость работ по доработке включена в стоимость пиломатериалов - 101 695 руб. ; Дебет 19 Кредит 60 - начислен НДС по доработке - 18 305 руб. ; Дебет 60 Кредит 51 - произведена оплата переработчику - 120 000 руб. ; Дебет 68 Кредит 19 - НДС по доработке принят к вычету - 18 305 руб. Таким образом, сформированная стоимость пиломатериалов, по которой они будут списаны в производство, составляет 406 780 руб. (305 085 руб. + 101 695 руб.) .
- Ответ юриста:
-
Степан Климков
Списание материалов в ООО.... Организационная форма предприятия - ООО,практически еще не работающее. Поступил хороший заказ на ремонт помещения.В ООО нет штатных сотрудников,кроме директора предприятия. Решили действовать через организацию-подрядчика. Подскажите как правильно сделать... Вопрос в следующем... Нужны , естественно, материалы на ремонт этого помещения. Если ООО будет их приобретать и потом по акту передавать подрядчику...будет ли это правильным с точки зрения законности и всего прочего? И как эти материалы потом списывать с баланса? Заранее благодарна всем за помощь...- Ответ юриста:
Я бы поступила так: 1.Заключаю договор подряда с заказчиком на выполнение ремонтных работ, в котором определяю объемы и сумму, сроки и т. п. 2.Заключаю договор субподряда с организацией, которая будет выполнять ремонтные работы, с ними тоже определяю фронт работ, сроки стоимость и т. п. 3.Необходимо обратить внимание на то, чтобы при определении конечного результата, вы не были бы в накладе. Это значит, чтоб сумма выполненных работ прдъявленных заказчику была больше (на прибыль и др. расходы) которые вам предъявил субподрядчик. 4.В части материалов -здесь можно решить таким путем-или вы его закупаете, или сам заказчик. 5.Если материал закупает заказчик, то в акте выполненных работ у вас будут только работы. без стоимости материалов. Если же вы, то в акте будут и материалы и услуги. 6.После выполнения субподрядчиком работ, он должен вам сдать акт по ф. № 2 и форму 3, а также счет-фактуру. 7.После этого, вы уже заказчику предьявляете акт, справку, счет-фактуру. 8.Материалы. если вы будете закупать, потом, спишите на выполненные работы, на основании всего вышеперечисленно. Вот вкратце написала, как надо сделать.
- Ответ юриста:
-
Станислав Даниличев
Блокировка на АДВЕГО!!! Сегодня меня заблокировали. Как думаете, надолго? Есть штук 15 рефалов ниужели все пропало?- Ответ юриста:
При блокировке указывается причина и срок бана. В любом случае, 6.17 При блокировке аккаунта Заказчика на использование сервисов Адвего (размещение заказов, выполнение работ, продажу статей) вывод средств Заказчика приостанавливается Администрацией на месяц. Администрация оставляет за собой право изменить сроки вывода средств заблокированных Заказчиков.
- Ответ юриста:
-
Ксения Сидорова
Как правильно списывать мат-лы? Мы занимаемся СМР на производстве. Являемся подрядной организацией.- Ответ юриста:
Списание материалов на СМР производится на основании актов выполненных работ и отчета по использованию стройматериалов. Что касается материалов, полученных от генподрядчика на строительство без оплаты их стоимости и с обязательством сдачи генподрядчику выполненных с использованием этих материалов работ и возврата неиспользованной части материалов, то в целях бухгалтерского учета данные материалы признаются давальческими материалами и их стоимость отражается субподрядчиком на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в переработку". ВОТ вам пример, когда Подрядчик получает от заказчика материалы по накладной, но без счета-фактуры. Выполнение работ с использованием материала заказчика регулируется ст. 713 ГК РФ. Полученные организацией от заказчика строительные материалы являются собственностью заказчика (ст. 220 ГК РФ) . Поэтому в бухгалтерском учете подрядчика они отражаются на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в переработку" по цене, предусмотренной в договоре. Но договором может быть предусмотрен и иной вариант, когда заказчик предоставляет материалы подрядчику с зачетом их стоимости в счет оплаты работ, выполненных подрядчиком. В этом случае подрядчик фактически покупает материалы у заказчика. При этом задолженность за материалы погашается путем зачета части задолженности заказчика за выполненные работы. Поэтому поступающие от заказчика материалы подрядчик отражает на счете 10 "Материалы". В этом случае стоимость выполненных подрядчиком работ определяется с учетом материалов, приобретенных у заказчика. Схема проводок по учету материалов в такой ситуации выглядит следующим образом (НДС для упрощения примера не рассматривается) : Дебет 10 Кредит 60 - получены материалы от заказчика; Дебет 62 Кредит 90 субсчет "Выручка" - отражена задолженность заказчика за выполненные строительно-монтажные работы (стоимость работ включает в себя стоимость израсходованных материалов) ; Дебет 60 Кредит 62 - произведен зачет взаимных задолженностей на стоимость полученных от заказчика материалов. Основанием для списания строительных материалов на производство являются следующие документы: - производственные нормы расхода основных строительных материалов, разрабатываемые непосредственно строительной организацией и утверждаемые ежегодно ее руководителем (сборники нормативных показателей расхода материалов разработаны Госстроем России; перечень этих сборников приведен в Письме Госстроя России от 15.01.1998 N ВБ-20-8/12); - локальные и объектные сметы на строящиеся объекты, в которых предусмотрен сметный расход материалов по конструктивным элементам и видам работ; - журнал учета выполненных работ по форме N КС-6а (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100) по каждому объекту строительства (п. 7.2 Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 03.10.1996 N 123, в ред. от 04.03.2002); - материальный отчет (форма N М-19) по материально ответственному лицу - производителю работ, начальнику строительного участка; - форма N М-29 - ежемесячный отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам (Порядок составления формы N М-29 утвержден Приказом ЦСУ СССР от 24.11.1982 N 613).
- Ответ юриста:
-
Яна Федорова
как производиться контроль за качеством ремонтно-отделочных работ-
. Контроль качества выполнения ремонтно-отделочных работ. 1. Исполнитель выполняет пробные работы на ограниченном участке (например, отделочные работы на одной стене помещения с оконным проёмом). При отсутствии у Заказчика претензий к...
-
-
Станислав Гудзеев
Каким счетом в бухучете обозначается незавершенное производство?- Ответ юриста:
Отличный вопрос про климат-погоду-часовыепояса! ОТЛИЧНЫЙ!! ! К незавершенному производству согласно п. 63 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности относятся: продукция (работы) , не прошедшая всех стадий технологического процесса и изделия неукомплектованные, не прошедшие испытаний и технической приемки, а также незаконченные работы, не принятые заказчиком. К незавршенному производству также относится полностью укомплектованная продукция, которая не прошла испытаний, предусмотренных технологией . В бухгалтерском учете незавершенное производство может отражаться: при единичном производстве - по фактически понесенным затратам при массовом и серийном производстве - по фактической производственной себестоимости, по плановой производственной себестоимости, по прямым статьям затрат, по стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов. Объем незавершенного производства определяют путем инвентаризации или документальным методом. Организации, которые производят продукцию с длительным циклом изготовления или оказывают комплексные услуги (строительные, научные, проектные и др. ) могут признавать продажу: в целом как законченную и сданную заказчику работу; по отдельным этапам выполненной работы. Первый вариант традиционен, при втором варианте учет ведется с использованием счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам". По дебету счета отражается стоимость оплаченных заказчиком законченных организацией этапов работы в корреспонденции со счетом 90 "Продажи". По окончании всех этапов оплаченную заказчиком стоимость списывают со счета 46 в дебет счета 62 "Расчеты с покупате-лями и заказчиками". Оценка остатков НЗП производится на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках сырья и материалов, готовой продукции по цехам. Наличие и величина остатков незавершенного производства зависят от характера и длительности технологического процесса, а также особенностей выпускаемой продукции. Размер остатков незавершенного производства устанавливают путем проведения инвентаризации. Остатки по счету 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" на конец месяца показывают стоимость незавершенного производства в соответствующих производствах. В состав затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, включаются только прямые расходы, относящиеся к реализованной готовой продукции. Прямые расходы, относящиеся к незавершенным работам, а также к готовой, но не реализованной продукции, налогооблагаемую прибыль не уменьшают.
- Ответ юриста:
-
Маргарита Соколова
Что значит? ..Выполнение работ иждевением подрядчика...и если такое: Выполнение работ иждевением заказчика. ..Выполнение работ иждевением подрядчика...- Ответ юриста:
это значит подрядчик выполняет работы со своими материалами и пр. инструментарием, силами и средствами необходимыми для выполнения работ. В ГК нет такого понятия выполнение работы иждивением заказчика, а есть понятие выполнение работы с использованием материала заказчика.
- Ответ юриста:
-
Зинаида Романова
Нужна посощь по договору подряда. какие статьи?? ? По договору подряда индивидуальный предприниматель Петров по заданию Зуева обязался пошить костюм по эскизу и из материала Зуева. В ходе выполнения работ Петров обнаружил дефект ткани и пошил костюм из другого материала. Костюм был пошит в срок. Петров потребовал оплаты материала, затраченного при пошиве костюм. Должен ли Зуев оплатить материал подрядчика? помогите пожалуйста!!!!- Ответ юриста:
Один из основных вопросов, который требует решения в процессе заключения договора подряда, это определение того, кто из сторон будет отвечать за предоставление материалов и средств работы. Общее правило, предусмотренное ст. 703 ГК РФ, устанавливает, что материалы и средства выполнения работ должен предоставить подрядчик. За заказчиком данные обязанности закрепляются только в том случае, если это прямо предусмотрено договором. Договор подряда считается завершившимся исполнением после передачи подрядчиком заказчику изготовленной или переработанной в соответствии с контрактом вещи. До этого момента каждая из сторон несет риск случайной (по причинам, не зависящим от воли как подрядчика, так и заказчика) гибели предоставленных материалов или уже выполненной работы. Одной из основных особенностей любого договора подряда является право заказчика в любое время отказаться от исполнения договора подряда. При этом объяснения причин такового отказа может и не последовать. Для того, чтобы при этом исключить излишние потери для подрядчика, законом, а в частности ст. 717 ГК РФ, предусмотрено, что заказчик в случае такового отказа обязан: - оплатить цену работы пропорционально выполненной ее части; - компенсировать убытки, причиненные подрядчику, прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и ценой, уплаченной в соответствии с п1. Однако в этом случае на подрядчика возлагается обязанность доказывать причиненные ему убытки, кроме того, он недополучает прибыль, на которую рассчитывал. Поэтому при заключении договора подряда для подрядчика будет целесообразным установить штрафные санкции, которые налагаются на заказчика в случае досрочного расторжения им договора в порядке ст. 717 ГК РФ. За неисполнение своих обязанностей по договору подрядчик также не несет ответственности и в случае неисполнения соответствующих обязанностей заказчиком. Подобное поведение называется встречным неисполнением обязательств, и его правомерность установлена п. 1 ст. 719 ГК РФ. Так, подрядчик вправе не приступать к началу выполнения работы, а начатую работу приостановить в следующих случаях: 1) заказчик не предоставляет материалов и средств производства, если предоставление таковых входит в круг его обязательств; 2) заказчик не оплачивает аванс или промежуточную стоимость выполненных объемов работ, если подобная оплата предусмотрена договором; 3) заказчик не предоставляет техническую документацию; 4) заказчик не предоставляет подлежащую переработке вещь. Работы считаются выполненными некачественно, если: - работа выполнена с отступлениями от договора и при этом результат такой работы явно ухудшен; - присутствуют иные недостатки, которые делают результат работы непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия.
- Ответ юриста:
-
Вячеслав Хоменков
Объясните понятным языком что такое счёт-фактура и чем она отличается от накладной? Зачем её выписывают и кто?- Ответ юриста:
Накладная только перечень отправленного (полученного) и не может напрямую использоваться при оплате. Счет выписывают на основании накладной. Счёт-факту́ра — документ о стоимости товаров, выполненных работах или оказанных услугах, выставляемый (направляемый) продавцом (подрядчиком, исполнителем) покупателю (заказчику) Что касается использования - зависит от законодательства.
- Ответ юриста:
-
Любовь Дмитриева
Чем занимаются люди с квалификацией:Техник-программист-
Техник-программист: 1. Выполняет работу по обеспечению механизированной и автоматизированной обработки поступающей в вычислительный (информационно-вычислительный) центр (далее ВЦ (ИВЦ)) информации, разработки технологии решения экономических...
-
-
Тимур Туринов
Если у меня квалификация "техник-программист", что я обязан уметь, чтобы устроится на работу по своей специальности?-
Прием и освобождение от должности: Техник-программист назначается на должность и освобождается от должности приказом директора предприятия (по согласованию с руководителем подразделения). 3. Требования к квалификации: Должен знать: методы...
-
-
Елизавета Анисимова
Нужна помощь. Между Гуманитарным Лицеем и мебельной фабрикой был заключён договор, в силу которого мебельная фабрика обязалась про¬изнести из пред оставленной Лицеем древесины комплект мебели, В обусловленный срок мебель была изготовлена и принята заказчиком по акту приемки. Через месяц заказчик обнаружил, что мебель утра¬чивает свой первоначальный вид в связи с высыханием древесины. Лицей обратился к фабрике с требованием об уменьшении стоимос¬ти изделий на 30% и о возвращении соответствующей суммы, Полу¬чив отрицательный ответ, заказчик обратился с иском в суд. В суде представитель фабрики, возражая против иска, пояснил следующее. В процессе выполнения работ был выявлен недостаток в представленном материале, а именно превышение процента влажности в представленной древесине. Заказчик знал о низком качестве предоставленного материала и поэтому не в праве заявлять претензии. Решите спор.- Ответ юриста:
Согласно ГК ст. 713. Выполнение работ ы с использованием материала заказчика. 1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала. 2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы. 3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.
- Ответ юриста:
-
Михаил Воинский
Мужское начало Инь, именуемое в дальнейшем "Заказчик", заключает договор о намерениях с женским началом Янь, именуемой в-
...дальнейшем "исполнитель", о заключении в последующем основных договоров на оказание услуг по уборке дома, приготовлению пищи, стирке белья, а также на выполнение работы по вынашиванию, рождению и вскармливанию зачатого при использовании...
-
-
Ольга Рябова
Пожалуйсто помогите!Нужен договор на выполнение электромонтажных работ от фирмы к частному лицу.- Ответ юриста:
Договор № ______г. ___________________ "___"_________200___г.___________________________________________________________________в лице (название предприятия, организации)________________________________________________________________________, (должность, Ф. И. О. )действующего на основании ______________________________________________,именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________ (название предприятия, организации)в лице _________________________________________________________________, (должность, Ф. И. О. )действующего на основании ______________________________________________,именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящийдоговор, в дальнейшем "Договор", о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательствоосуществить комплекс работ, направленных на создание ______________________________________ в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график выпол-нения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ (При-ложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчикуденежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторо-нами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение N 2), являющим-ся неотъемлемой частью Договора. Общая сумма Договора _________________________________________ руб. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик для выполнения работ обязуется передать Подрядчику: 2.1.1. материалы: _________________________________________________ (ассортимент, количество, срок предоставлен. ) 2.1.2. оборудование: _______________________________________________ 2.1.3. документацию: _______________________________________________ 2.2. Подрядчик обязуется: 2.2.1. приступить к работе не позднее _________________ и закончитьсоздание Объекта работ к ________________________________________________ 2.2.2. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ; 2.2.3. использовать в ходе создания Объекта работ материалы соот-ветствующего качества; 2.2.4. не реже одного раза в ________________________ информироватьЗаказчика о ходе выполнения работ; 2.2.5. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в со-ответствии с его техническим назначением; 2.2.6. по требованию Заказчика предоставлять отчет об использованииматериалов, предоставленных Заказчиком; 2.2.7. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работлюдям, зданиям или оборудованию; 2.2.8. обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работили его части в рабочее время; 2.2.9. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работпротив планового, немедленно поставить в известность Заказчика; 2.2.10. относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как кконфиденциальной; 2.2.11. устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты вработе. 2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказ-чиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привестик порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части,Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия наиспользование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций. 2.4. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникаетпретензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций,даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого ка-чества, а указания соответствуют необходимом
- Ответ юриста:
-
Александр Целиков
Помогите решить пару задач по граж. праву!!!!. 1. Гражданка Водянова сдала в ремонт в ателье меховую шапку. Для ремонта она передала меховую шкурку и подкладочный материал. Оплату произвела при оформлении договора. Получив шапку, она обнаружила, что мех прорвался. Водянова потребовала возвратить уплаченную за работу сумму и возместить стоимость ремонта меховой шапки. Ателье отказалось, указав, что за качество материала заказчика оно не несет ответственности. Водянова предъявила иск в суд.Правильно ли возражение подрядчика? Какое решение должен вынести суд по делу, если материал для ремонта предоставил заказчик?2.. Работник написал заявление, где просил разделить его отпуск начетыре части по семь дней в течение 2008 года. Работодатель согласился и поставил работника в график отпусков с выплатой отпускных перед первой частью отпуска.Дайте правовую оценку этой ситуации.- Ответ юриста:
Согласно ГК статья 713. Выполнение работ ы с использованием материала заказчика1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.Согласно ТК Статья 125. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.Успехов.
- Ответ юриста:
-
Виктория Миронова
за что отвечает инженер пто- Ответ юриста:
Инженер ПТО выполняет следующие должностные обязанности: 2.1. Осуществляет технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ. 2.2. Проверяет соответствие объемов строительно-монтажных работ, а также конструкций утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда. 2.3. Принимает участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе строительства изменений проектных решений, оперативно решает вопросы по замене, при необходимости, материалов, изделий, конструкций (без снижения качества строительных объектов) . 2.4. Изучает причины, вызывающие срывы сроков и ухудшение качества строительно- монтажных работ, принимать участие по их устранению. 2.5. Осуществляет техническую приемку законченных строительно-монтажных работ и объектов, оформляет необходимую техническую документацию. Участвует в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию. 2.6. Ведет учет законченных строительно-монтажных работ и подготавливает необходимые данные для составления отчетности о выполнении планов строительства. 2.7. Осуществлять проверку сметной документации на строительство объектов, расчет стоимости, учет выполненных работ. 2.8. Составляет сметную документацию на дополнительные работы. 2.9. Осуществляет проверку получаемой от заказчика сметной документации и подготовку заключений о ее качестве. 2.10. Согласовывает с проектной организацией и заказчиком сметы, калькуляции стоимости материалов и дополнительных затрат, ведомости выполненных работ, спецификации, акты выполненных работ, процентовки. 2.11. Ведет установленную отчетность. 2.12. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного начальника.
- Ответ юриста:
-
Карина Гусева
Требование возврата денег за услугу-
Качество должно соответствовать договору и обязательным требованиям, если таковые установлены законодательством, а никак не неким "ожиданием" заказчика. Детали соответствуют чертежам, значит работа выполнена надлежащим образом. А договор зря...
-
-
Игорь Мазилкин
как же всетаки заработать неного в инете
-
Мгновенный заработок дома на QIWI. Вклад от 50 руб на счет QIWI 79290450068 с Пометкой (Акция +25%). Данная акция происходит до конца Апреля 2015 г. Вы Вкладываете в систему на счет QIWI 79290450068 и получаете на свой счет 50 руб +25 от 50...
-
-
Жанна Орлова
Подскожите как реально и где можно зароботать в интернете?-
Таких мест в интернете нет В тихом омуте черти водятся ты действительно думаешь, что тебе кто то скажет реальное место или сайт где можно делать деньги и при этом без обмана ???НЕТ не скажут т. к зачем это кому то говорить и показывать...
-
-
Анастасия Лебедева
что такое евроремонт?-
Это -хорошо добротно и красиво и качественно выполнены все работы (не важно какими материалами) Важно: -после окончания, прораб (подрядчик и т. п.) кроме отчёта по чекам предоставляет заказчику сертификат экологической чистоты на, буквально...
-
-
Степан Гришакин
Как раскрутить свой сайт?-
seo-оптимизация + реклама Сначала доделай. Затем добавь в поисковики. Яндекс <noindex><a rel="nofollow" href="https://webmaster.yandex.ru/addurl.xml" target="_blank">https://webmaster.yandex.ru/addurl.xml</a></noindex...
-
-
Дмитрий Позолотников
А вы уже сменили свою версию торрента на более раннею?-
а я ваще не обновляю, никаких изменений от версии к версии нету Я не менял её с 1.8 Надёжно, лаконично, неглючно... просто сменил провайдера Торент - Кочает ровно ! Пользовался и буду пользоваться версией 1.8.2 НЕТ! <img data-big="1" data...
-
-
Валентин Фрудис
Подскажите на каком сайте можно подзаработать на интернет хотябы :3-
немного подзаработать можно на одном сайте, я там 2дня назад зарегистрировалась. там можно просматривать сайты с рекламами, копировать ссылки, можно играть в игры, комментировать и голосовать и т. д. чтобы более менее приличную сумму...
-
-
Иван Полупуднев
Если физ лицо и не подписал договор подряда с юр. лицом, но следовал всем инструкциям и выполнил работу. Что делать?-
Странное дело. Существует конечно понятие как "устный договор", но в конкретном случае он не является основанием к претензии. В любом случае это судебное разбирательство. Только судебное разбирательство. Уважаемый адресат, плюньте на бред и...
-
-
Дарья Осипова
Все ли вам кажется нормальным на этих фото? Вопрос к простым людям-
Слишком много отфильтровано. Как будто не живые люди, а куклы на фото. Мыло.... хозяйственное :-) за 14 копеек.... УЖОСНАХ. Это надо же так сгладить всю кожу, что получились манекены, а не люди. Если ты в программе нашла плагин или функцию...
-
-
Андрей Чекалов
Существует ли гарантия на сантехнические работы? Если да, то на сколько лет?-
Толково гарантий - нет! Шаровой кран или водный прибор расчитан на 5 лет, но может запросто наехать на неделе (техника есть техника)! А если хотите хорошие трубы и на сто лет, прокладывайте полипропилен! на все оказанные услуги и выполненные...
-
-
Тамара Громова
Где найти работу дома? сижу в декрете. хотелось бы найти работу на 2- 3 часа. Есть у кого предложение? без лохотрона-
даже если и есть, вряд ли кто выдаст коммерческую тайну по работе. Знакомая в такой же ситуации была. Стала диспетчером такси, узнайте номер какой нибудь такси службы позвоните и поговорите, удачи) Если нормально в интернете можешь работать...
-
-
Евгений Романишин
заработок ищу заработок, в интернете, парень, 17 лет.-
. уже не маленький а все в сказки про халяву вериш Сервис создан для того, чтобы каждый мог легко и без риска зарабатывать, не выходя из дома. Всё, что Вам нужно - интернет, всего 1 рубль на QIWI. Пассивный доход до 1000 рублей в сутки...
-
-
Ярослав Тунгусов
Заработок! подскажите как зарабатывать в интернете7-
сейчас лохи понабегут. особо борзые начнут зазывать в личку или в скайп, потому что послать человека в глаза сложнее, чем послать нахер того же лохотронщика в интернете. открой иБэй или Алибабу, закажи в Индии или Тайланде настоящий сапфир...
-
-
Вера Фомина
Проверили жёсткий диск Викторией, нашла 262 дефекта, есть ли шанс хотя бы не надолго востановить ж. д,?-
надежда умирает последней Зачем? Если сдохло - то сдохло. Смирись и прими это как первый урок на тему "Зачем делать бэкап нужных данных"... Восстановить не получится, еще немного поработает и на помойку. есть до момента когда он не встанет...
-
-
Ксения Павлова
Надо ли получать новое согласование на перепланировку при продаже квартиры?-
Перепланировка должна быть узаконена до продажи квартиры. А что значит "новое"? Ранее было старое согласование? Если перепланировка не узаконена, то в этом случае надо действовать по конкретным обстоятельствам. Самым главным в данной...
-
-
Иван Сережин
Только начал свой бизнес, хочу вести учет товара, склад, кассу. 1С очень уж дорого, есть ли альтернатива?
- Ответ юриста:
Да прям уж нет, сейчас очень много годных сервисов по автоматизации наделали. Некоторыми сервисами, которые еще не набрали популярность, можно пользоваться практически бесплатно, хотя функционал по факту тот же. Вот, например, одна из таких, которую сам только недавно для себя нашел, Гора называется: . Советую ознакомиться.
- Ответ юриста:
-
Сергей Юринов
После увольнения с работы, открыли свое ООО. Бывший шеф начал толкать палки, писать письма, порочащие нашу репутацию-
забей на все, делай дела))) удачи тебе))) бывший босс сам себя опозорит ...а ты улыбнешься) делаете проще пишите анонимки в ФНС, ПФР, Прокуратуру и пожнадзор. Что в такой-то фирме нарушается все, что можно. Если там платят серую зарплату...
-
-
Григорий Кабанец
Где бы мне в интерГде бы мннге в интернете денег заработать-
ни где)) Все зависит от кто вы по специальности, что умеете ДЕЛАТЬ. В Интернете как и на любой другой работе нужно что-то уметь делать. Работа - это не благотворительность, а обмен. Вы делаете что-то нужное другим людям, они вам ЗА ЭТО...
-
-
Мария Киселева
Почему оставили в живых свидетельницу убийства российского лидера оппозиции Бориса Немцова?-
она замешана в этом деле В России нет оппозиции и тем более ее лидеров...) показать свою крутость Это он-то лидер? У недозека Навального и то рейтинг больше. Ее ще пiдхвалилы, мабуть? Она модель. А у моделей мозгов нет. Она вот видела только...
-
-
Маргарита Кузнецова
Стоит ли покупать паяльник для полипропиленовых труб или использовать металлические фитинги ?-
у нас в прОвинции нету металЛических фитингов для ПП.. без паяльника никак Если пайка сделана правильно то будет долго служить, а фитенговые соединения по технологии надо подтягивать раз в год. я себе пояльник покупал. Зато щас могу свободно...
-
-
Ксения Федотова
Помогите найти альтернативу 1С, какое-то , а не программа!-
Сейчас очень много годных сервисов по автоматизации наделали. Некоторыми сервисами, которые еще не набрали популярность, можно пользоваться практически бесплатно, хотя функционал по факту тот же. Вот, например, одна из таких, которую сам...
-
-
Зинаида Куликова
Дизайнеры, поделитесь как вы работаете?-
Привет начинающим! Я первый раз у новых заказчиков авансов не беру. И тебе не советую. Но и больших заказов не бери, Ну аванс запросто можно оставить себе, не отказываясь от работы, а потребовав четкое ТЗ. Или он составляет понятное ТЗ, или...
-