Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 37] [Статья 719] ✍ Читать комментарий к статье
1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Консультации юриста по ст. 719 ГК РФ
-
Кирилл Гречановский
когда начинается отсчет срока исковой давности при строительном подряде-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Ольга Рябова
Компенсируется ли моральный вред при неисполнении Договора подряда?. Заказчик не оплатил работы выполненные по Договору подряда. В исковые требования, кроме требования об исполнении условий Договора подряда, законно ли будет включение и требований компенсации морального вреда. Прошу отвечать только со ссылкой на законы или на судебную практику.- Ответ юриста:
если в результате неисполнения договора подряда истцу были причинены физические и/или нравственные страдания (моральный вред, ст. 151, 1099-1101 ГК РФ) , тогда за это может быть взыскана компенсация я так думаю, если истец - физическое лицо (гражданин) , то моральный вред взыскать реально (нет денег - конфликт в семье, нервный срыв, ухудшение здоровья...)
- Ответ юриста:
-
Анатолий Рудников
Основания подачи встречного иска при рассмотрении дела о невыполнении договора подряда-
Тут всего не напишешь, нужно само исковое читать Не нужны Вам эти слова ("основание") в которых Вы, судя по вопросу, наверняка не разбираетесь. Пишите просто факты. ГПК РФ не обязывает истца (в том числе по встречному) исковому заявлению...
-
-
Руслан Легонький
Считается это мошенничеством или нет?. Работодатель заключил с бригадой трудовой договор. Платить он не хочет, да и не собирался. Цель у работодателя -завладеть чужими деньгами, проще говоря кинуть! В трудовом договоре подделанные подписи. Заместитель расписался за директора и от его имени. Подчерковая экспертиз показала, что подпись не директора, то есть он не виноват. договоров он не заключал. В иске мы писали, что договора заключали с заместителем директора, он при нас и расписывался. Документов в ооо никаких нет, договоров тоже у них нет, налоги они тоже не платят! Слава нашему суду, самому справедливому суду в мире!- Ответ юриста:
В суд! Нужно доказать, что работы проводились по инициативе работодателя, он знал о их проведении, принимал результат, пользуется им. В случае незаключенности договора подряда принятие заказчиком результата работы и его использование свидетельствуют о наличии между сторонами фактических подрядных правоотношений. Право (требование) , вытекающее из таких отношений, может являться самостоятельным предметом договора уступки права (требования) (N Ф08-6474/2005). Отсутствие в бухгалтерских документах заказчика информации о договоре подряда не доказывает отсутствия правоотношений между сторонами и невыполнения подрядчиком договорных работ, поскольку оформление бухгалтерской документации не является необходимым условием возникновения обязательства (N Ф08-91/2006).
- Ответ юриста:
-
Олеся Соболева
при строительном подряде как обезопасить подрядчика от невыполнения условий договора заказчиком- Ответ юриста:
По большому счету никак. даже самые что ни на естиь прописанные условия договора с карательными санкциями не гарантируют ни одну из сторон договора от недобросовестности контрагента.Разве что попробуйте включить в договор условие о безакцептном списании денежных средств со счета Заказчика (имеются отдельные нюансы) . Либо предусмотрите аккредитивную форму расчетов (тоже имеются нюансы) .Удачи
- Ответ юриста:
-
Оксана Иванова
Нужна срочная консультация!!!!. 1 февраля отдала в ремонт ноутбук. Сделали диагностику (сгорела видео карта), приняли на ремонт, выписали квитанцую (с указанием поломки), сказили цену ремонта и пообещели в течении 5 дней устранить поломку. 20 феврвля мне позвонили и сообщили, что заменили видиокарту, еще кучу микросхем и ноутбук все равно не работает. Примерное время ремонта не сказали, цену так же. Как мне действовать дальше, ведь согласие на замену других деталей я не давала. Может у меня вообще нет фин. средств на ремонт, который они выполняют без моего ведома. Что вообще делать в такой ситуации?- Ответ юриста:
Установка дополнительных деталей должна была быть оговорена с Вами, подтверждена согласием на продолжение ремонта и соответствующим изменением цены, что являлось бы изменением договора на оказание услуги, согласованным обеими сторонами договора. Поскольку Вы своего согласия на изменения договора не давали, то имеете полное право не платить за дополнительно оказанные платные услуги (ст. 16 ЗоЗПП) . В соответствии со статьей 731 ГК РФ подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором. Кроме того, поскольку (судя по Вашим словам) договор на ремонт так и не был выполнен, в соответствии со Статьёй 29 (ЗоЗПП) , потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) , если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. Об этом же говорится в Статье 739 ГК РФ. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда . Правда при отказе от договора (ст. 32 ЗоЗПП) Вам придется оплатить часть стоимости ремонта по первоначально заключенному договору. Чтобы сократить эту сумму, нужно обладать более детальной информацией и сопровождать дело должен квалифицированный юрист, из того же Общества по защите прав потребителей. Если увеличение сроков ремонта не было с Вами согласовано и не было дополнительного соглашения об установлении нового срока ремонта, то Вы должны иметь в виду, что за нарушение предусмотренных сроков оказанной услуги исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) . В случае нарушения указанных сроков, потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 29 ЗоЗПП. В любом случае, поскольку ситуация довольно непростая и требующая обладания полной информацией, Вам лучше обратиться за помощью в местное (региональное) отделение Общества по защите прав потребителей. городу Москва Но если с момента покупки ноутбука прошло менее двух лет, ситуация радикально меняется и упрощается. Если это так и есть, то дальнейшие рекомендации могу дать в личной переписке. Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей /laws/zpp/13.php Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя /laws/zpp/16.php Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) /laws/zpp/29.php Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) /laws/zpp/32.php
- Ответ юриста:
-
Петр Безобразов
Необходимо решить бытовую юридическую задачку. Компания А заказала у компании Б услугу. Компания Б полностью или частично заказала выполнение данной услуги у компании В. Компания В разорилась, исчезла, обанкротилась и т. п. и не смогла выполнить обязательства, взятые на себя. Компания Б не смогла выполнить заказ из-за компании В. Можно ли компании Б, каким то способом избежать финансовых претензий от компании А?- Ответ юриста:
Бытовая ли задачка? Если это бытовая задачка, то покупателем должно быть физическое лицо, приобретающее услугу не для предпринимательских целей, а для личных бытовых нужд. И решать бытовые проблемы в таких случаях необходимо основываясь на закон РФ о защите прав потребителя. Именно физлицо¸ приобретающее услугу ( или товар ) для личных бытовых нужд, является потребителем. В этом законе и ответственность продавцов услуг оговорена по многим аспектам.А так, у вас здесь исключительно коммерция с извлечением прибыли : юрлицо – юрлицу.По существу. На ваш вопрос не ответить, даже приблизительно, пока не будут известны условия заключенного договора между А и Б, и усовия появления В. Всё зависит от вида сделки и условий договора. Возможно между А и Б был заключен посреднический договор. Например, по договору комиссии ( глава 51 ГК РФ ), одна сторона (комиссионер Б) обязуется по поручению другой стороны (комитента А ) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом ( В ), приобретает права и становится обязанным комиссионер ( компания Б ), хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Возможно был заключен договор подряда. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика (в данном случае Б ) выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) . В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика ( ст. 706 ГК РФ) . Генеральный подрядчик ( компания Б ) несет перед заказчиком ( компания А ) ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком ( в данном сучае В ) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 ГК РФ и статьи 403 ГК РФ, а перед субподрядчиком (компания В) - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком (компания А ) обязательств по договору подряда.Возможно был заключен договор на оказание платной услуги ( работы) . Например, туристические услуги. По договору возмездного оказания услуг (см. глава 39 ГК РФ ) исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) , а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично ( ст. 780 ГК РФ ).В этом случае, компания Б обязано 100 % перед компанией А ( опять-таки с оговоркой – если в договоре нет каких – либо особых условий ). Надо смотреть договор. И ещё может быть десяток разных договоров под разные условия. Как видите – нужно поконкретней.
- Ответ юриста:
-
Вера Давыдова
Взыскание долга по договору оказания услуг,процентов по 395 ст ГК.РФ и моральной компенсации.. Здравствуйте уважаемые юристы! Я ,как физ лицо,работал в компании по договору подряда.Спустя 2 месяца из-за невыплаты зп пришлось уволиться.Оплату не производят уже пол года. Могу ли я взыскать компенсацию за моральный вред,причиненный невыплатой мне в течении этого срока долга ?или помимо 395 статьи больше применить к должнику ничего нельзя?Из-за обещаний выплатить мне долг со старой работы,я потерял новых заказчиков.Подскажите пожалуйста,какими статьями ГК можно руководствоваться?Спасибо-
Нет здесь морального вреда. Иск о взыскании задолженности по зарплате плюс проценты по 395ГК РФ. Новаы заказчиков из-за задержки выплаты не мог потерять новых заказчиков.
-
-
Полина Кузьмина
Всем привет)у меня такой вот вопрос....немного предистории....я работала в фирме, строительная фирма, проработала там. недели три, в общей сложности 24 дня, ушла так как узнала что у них задержки с выплатой з.п., да и ктому же предложили другую работу. так вот со мной заключили договор подряда (который ну уж оч похож на трудовой), в нем прописана з.п., график работы, работала с августа по сентябрь, но во время увольнения мне не заплатили сразу же сказали, что в конце месяца (сентября) как только будут выдавать з.п. я приду и получу деньги. сейчас декабрь и меня до сих пор "кормят завтраками", з.п. я так и не получила, говорят денег нет. к слову фирма переехала на другой адрес, метро я знаю, а адрес новый нет, и юридически фирма зарегистрирован вообще не в москве. подскажите пожалуйста что делать? (вы только не думайте з.п. там не три копейки, они мне должны 24 000 руб., я бы и не стала ничего делать еслибы сумма не привышала 10 000 руб.)- Ответ юриста:
Все дело в том, что несмотря на схожесть, с вами всё-таки был заключен гражданско-правовой договор. А это значит, что вы не работник, а ИСПОЛНИТЕЛЬ, ваша контора не работодатель, а ЗАКАЗЧИК, и выплатить вам должны не зарплату, а ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Трудовое законодательство на вас не распространяется вообще. И, значит, не было никакого увольнения, а было расторжение гражданско-правового договора. Поэтому возьмите Гражданский кодекс РФ и прочитайте главу 37 "ПОДРЯД" в части, вас касающейся. О несоблюдении заказчиком условий договора подряда обратитесь в прокуратуру или в суд. Если организация зарегистрирована в другом городе - направляете заявление в суд по месту юридического адреса организации. А найти фактический адрес её тоже не сложно - поможет налоговая инспекция.
- Ответ юриста:
-
Ирина Молчанова
имеет ли договор силу между ооо с допуском и частным лицом без допуска к капремонту?-
Договор о чем? это смотря для кого. 706 ГК Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 <noindex>...
-
-
Николай Карпычев
Мы являемся субподрядчиками. Генподрядчик отказывается подписать акты вып. работ. Может ли акты подписать заказчик?- Ответ юриста:
Вы должны действовать через подрядчика!!! ! У вас же с кем договор?У вас же двухсторонний договор! С одной стороны вы с другой-подрядчик!Статья 702. Договор подряда 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) . В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) .4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) , в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца с
- Ответ юриста:
-
Эдуард Галузин
Необходимо составить письмо заказчику строительства на тему выдачи им всей технической документации, помогите написать-
А Вы в этом договоре кто? Подрядчик? Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда 1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих...
-
-
Алена Веселова
За что могут уволить с работы?. Работаю продавцом-консультантом, и по мере консультирования покупателей приходится таскать керамическую плитку. Когда она накапливается в больших коробах их вес составляет до 50 кг! У меня остеохондроз и смещение 4 позвонков, врач запретил таскать тяжести. Но приходится это делать, жить на что то надо. И тут мой руководитель говорит что я медленно работаю, и хочет меня уволить? Законно ли это? Что делать в этой ситуации ?-
это не работа это рабство:) уволняйся
-
-
Вера Петухова
Как сказать заказчику что не получилось выполнить работу?. Не получилось выполнить порученную работу. Как сказать об этом заказчику?- Ответ юриста:
Нда, просто извиниться не получится. Статья 723 ГК РФ. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
- Ответ юриста:
-
Геннадий Кустодиев
Имеет ли право закзчик при заключенном договоре генподряда привлекать стороннюю организацию - подрядчика?. в каком нормативном акте прописана данная норма?-
Нет, это право имеет генподрядчик.
-
-
Алина Романова
Здравствуйте, помогите, пожалуйста с договором подряда....Мои друзья не знают как быть?. Должен ли договор подряда между ЧП и ООО регистрироваться нотариально? А если нет – он действителен? Кроме того, объясните, пожалуйста, если заключается договор подряда на выполнение определенного вида работ, на которые у подрядчика отсутствует лицензия…Однако исполнителем указанных работ является субподрядчик, у которого лицензия на выполнение таких работ есть… Эт не противозаконно?- Ответ юриста:
Статья 706 ГК Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) . В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.2. Закон не требует обязательной формы договора, но на практике договор, который указан Вами в вопросе целесообразно заключить в простой письменной форме.
- Ответ юриста:
-
Зинаида Николаева
Может ли ИП продавать услугу в долг? посредством Заключения с физ. лицом договора займа. С процентом или без.-
если не ошибаюсь такие вещи делаются по пост-соглашению в установленые сроки в этом соглашении по исполнению и оплате
-
-
Светлана Андреева
Заказчик хочет изменить пункт" гарантийные обязательства" договора оказание услуг-
не соглашайтесь, вы получаете деньги за сделанную работу цену тогда увеличивай Обычное условие для строительного подряда. Можно так или не можно, вопрос дискуссионный. Года так до 2000 судебно-арбитражная практика стояла на том, что не можно...
-
-
Игорь Батоев
Защита прав потребителей. Я, как физ лицо, 01марта 2013г. заключил договор подряда, на строительство коттеджа, по которому ООО "ХХХ" должно было построить мне дом до 01 августа 2013г. В договоре пункт оплаты : "Заказчик обязуется в день подписания Акта приёма-передачи перечислить на расчётный счёт и (или) передать Подрядчику наличными денежные средства в 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. " Пункт 2.1."Общая и неделимая стоимость работ по настоящему договору составляет 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС. " Т. е. сначала дом, потом оплата. Договор подписан с печатью и подписью директора. На сегодняшний день работы даже не были начаты. Могу ли я подать иск по п. 5 ст. 28 "Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) " закона "О защите прав потребителей" о взыскании неустойки?- Ответ юриста:
"Вопрос именно в том, смогу ли я взыскать неустойку, по сути не оплатив ничего??? " - Однозначно можете. Неустойка расчитывается не от предоплаты (и не зависит от ее от резамера) , а от стоимости работ по договору, а право требовать неустойку в связи с просрочкой не зависит от условий оплаты. Выждите, пока неустойки побольше накапает, % так 100 от стоимости работ, и в суд.
- Ответ юриста:
-
Леонид Могилевский
Претензия по истечению 45 дневного ремонта телефона. Много текста!-
какая же ты мелочная и склочная баба. ((((((( Гарантийный ремонт осуществляется на основании договора подряда, оплачиваемого посредником изготовителя, и согласно ст. 430 ГК заключенного в пользу третьих лиц - потребителей услуг СЦ. Статья...
-
-
Олеся Пугачева
Расторжение договора-подряда. Ситуация следующая: договор подряда заключен с 5 апреля по 30 июня 2013 г. Хочу расторгнуть договор. В договоре прописано, что расторгнуть можно либо по соглашению сторон, либо не более чем через 2 недели с момента уведомления. Хочу уволиться сейчас, без всякого уведомления и т. д и т. п. Можно ли просто не явиться на работу и позвонить по телефону сказать? И что мне это будет? Ведь договор-подряда это гражданско-правовой документ и в принципе нигде не отражается... .И если можно, то пример заявления))) ) Заранее спасибО)-
ты не выполнишь свои обязательства по договору, а они не выполнят свои. Тупо не заплатят.
-
-
Егор Нехорошков
Какими статьями ГК РФ регулируется ситуация с задолженностью Заказчика по договору подряда с подачей иска в суд?-
Глава 37 ГК Статья 702 устанавливает что одна сторона должна выполнить работу а другая оплатить ее результат. Иск подается в суд о взыскании денежных средств и убытков вследствие невыполнения условий договора подряда. а также неустойка...
-
-
Алексей Ломлюкин
Какой быть должен заключён договор ?!. Здравствуйте, господа! Есть человек, который производит создание интернет сайтов, но не имеет собственного юридического адреса, интернет студии. Т. е. частное лицо! Собственно вопрос : мне как такому же частному лицу (заказчику) с другим частным лицом (производитель сайта) должен заключён быть договор. Дабы обезопасить себя от всяких возможных жизненных форс мажоров. Какого рода должен быть этот договор ?! Обычная расписка или нотариальная бумага.. . Расскажите пожалуйста поподробнее ! Спасибо- Ответ юриста:
Договор возмездного оказания услуг межу физическими лицами г. Москва «___» __________ 201_ г. Гражданин ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» , личность удостоверяется паспортом: __________ ____________, выданным __ _________ 200_ года Паспортным столом № _ ОВД _______________ УВД ВАО города Москвы, код подразделения _______, проживающий по адресу: г. Москва, ул. _________ дом _ кв. ___ с одной стороны, и гражданин ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» , личность удостоверяется паспортом: _______ ____________, выданным __ ___________ 200_ года ОВД г. _____________, код подразделения __________, проживающий по адресу: Московская область, г. _____________, ул. ________________ дом __ кв. __ , заключили настоящий договор возмездного оказания услуг физическим лицом, далее «Договор» , на следующих условиях: 1. Согласно настоящему договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика (Приложение N 1) оказать следующие услуги: _________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, (указать действия или деятельность, которые обязуется совершить Исполнитель) а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 3. Стоимость оказываемых услуг составляет: ___________(____________________) рублей __ копеек. 4. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: ________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора оказания услуг физическим лицом при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора возмездного оказания услуг при условии полного возмещения Заказчику убытков. 8. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст. 702 - 729 ГК РФ) , если это не противоречит ст. ст. 779 – 782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 9. Срок действия настоящего договора оказания услуг физическим лицом: 9.1. начало: «___»_________ 201_ года; 9.2. окончание: «___»_________ 201_ года. 9.3. По окончании оказания услуг Сторонами составляется акт об оказании услуг. 10. В случае, если при оказании услуг Заказчику будет создан какой-либо Продукт (Произведение) , то Исполнитель отчуждает Заказчику исключительные права на созданный Продукт с момента подписания акта оказания услуг бессрочно в полном объеме. 10.1. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными пределами. 10.2. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Продукт самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам. 10.3. Авторское вознаграждение за созданный продукт входит в стоимость оказания услуг по настоящему договору возмездного оказания услуг. 11. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т. д. 12. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору оказания услуг физическим лицом. 13. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обя
- Ответ юриста:
-
Валерия Кузнецова
Признание договора подряда незаключенным и возврат предоплаты, если сторонами не подписано приложение (Сметный расчет)?-
врядли у вас получится такое... . Раз в договоре упомянуто, что Сметы являются приложением к договору - считается что подписание Договора говорит о согласии со сметами. Это если б у вас было сказано, что стоимость договора ориентировочная, а...
-
-
Марина Кузнецова
Нужна помощь юристов!!!!. Дело в том,что наша компания выполняла подрядные работы на крупном объекте. Договор имеется, но конкретных сумм и , вообще, конкретики в нем нет!!! Заказчик не хочет подписывать нам объемы выполненных работ (КС-2 и КС-3), постоянно придумывая разные причины! Как лучше, в таком случае, поступить... и можно ли как-то приостановить движение на объекте (он действующий, работы ведутся до сих пор)????
- Ответ юриста:
Все зависит от условий договора: 1) есть ли обязанность у заказчика подписовать акты по указанным вами формам? 2) предусмотрена ли в договоре поэтапная сдача-приемка работ? ( поскольку одна из форм есть акт приемки) Всегда есть вариант в случае невыполнения стороной-контр агентом условий договора подряда расторгнуть данный договор в судебном порядке, оценить независимой оценкой стоимость выполненных работ, содрать неустойку ( как правило в договорах подряда она жесткая) , возместить судебные расходы, и т. д. Но как правило (если это не кидок) в случаях когда нарушения партнера очевидны, вопрос решается мирно. А вообще добрый совет на будующее, не лезьте в эти дела без юридического сопровождения, это всегда видно и этим могут воспользоваться против Вас.
- Ответ юриста:
-
Яков Бухаров
Расторгнуть договор. Заключила договор на замену окна,оплатила аванс. Могу ли я расторгнуть свой договор и вернуть деньги?-
Читайте договор! Там все написано. Мы же не можем туда заглянуть!
-
-
Светлана Александрова
Купили в Мвидео ноутбук, через 2 недели сломался, оказалось что он уже не новый и уже ремонтировался...-
классический случай и классический развод вы в полном пролёте ибо доказать что это НЕ вы его ремонтировали - вы никак НЕ сможете Обратитесь в общество защиты прав потребителей. можете хоть 10 лет искать правду все равно не найдете!!! такова...
-
-
Геннадий Камышников
Выполнение контракта. По электронному аукциону заключен договор на выполнение работ. Прошло половина сроков а работы не начаты как в этом случае быть Заказчику, что надо делать?- Ответ юриста:
Писать претензию о срыве сроков выполнения работ по контракту! Дать дней десять максимум для начала работ и разъяснения причин задержки! В случае не ответа с срок на претензию, воспользуйтесь правом для обращения в Арбитражный суд, расторжения контракта и внесения Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков!
- Ответ юриста:
-
Инна Тарасова
Если подрядчик утратил материал заказчика,что в этой ситуации может сделать заказчик?. Из какой статьи Г. К исходить? Я знаю только ст. 714 гк.- Ответ юриста:
Если добровольно убытки не возместят, то надо обращаться в суд. Почитать желательно поболее чем одну статью, но подойдёт для вашей ситуации и Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком 3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
- Ответ юриста:
-
Яна Виноградова
Как написать -письмо УВД. о досрочном расторжении договора подряда? мож у кого есть образец?. Договор рассторгается в связи с неисполнением заказчика своих обязательств (т. е. не подписываются акты сдачи- приемки и претензий в нашу сторону не имеют ) Акт сдачи - приемки выполненных Работ подписывается уполномоченными представителем Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня выполнения Работ. 4.4. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных Работ, и отсутствия письменных мотивированных отказов от приемки Продукции и выполненных Работ с указанием перечня замечаний в срок, указанный в пункте 4.3. настоящего Договора, Продукция и выполненные Работы считаются принятыми Заказчиком. 4.5. В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика против подписания акта сдачи - приемки выполненных Работ, Подрядчик устраняет недостатки за собственный счет и сроки, установленные Сторонами. Работы выполнены уже больше месяца назад, а документы так и не подписаны.-
А при чем тут УВД? Или они заказчики? Вам дорога в суд.
-
-
Роман Гнатов
нужна юридическая консультация!. заключили устный договор договор на оказание услуг с человеком назовем его Н. он нам выдал аванс около 30% (30000)от суммы. в результате наших косяков он решил разорвать с нами отношения а работа выполнена примерно на 30% даже чуть больше. требует возврата денег. все взаимоотношения с ним у нас были устными ( передача денег и т.д.) вопрос может ли он какие санкции по закону к нам применить?
- Ответ юриста:
Нет, договор заключенный устно юридическую силу имеет. Просто наложены ограничения на свидетельские показания в суде. Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Разницу между выполненной работой вы обязаны вернуть. Но смотря какие были нарушения, заказчик может требовать с вас возмещения убытков на основании вот этого: Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком 1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. В вашем условии мало переменных, смотря какие у вас были косяки. Может так оказаться что вы обязаны будете возвратить "все" деньги.
- Ответ юриста:
-
Инна Сергеева
работала по договору подряда. в архиве-формировала дела. зарплату не заплатили.-
По договорам подряда не платят зряплату. ( там- вознаграждение) Работодателя там тоже нет. (там - Закачик) договор у вас есть ? Акт приема -передачи оказанных услуг ? Если есть -для начала направляйте письменную претензию Заказчику с...
-
-
Зоя Миронова
как рассчитать неустойку-
не уверен в своем ответе ( сам с таким никогда не сталкивался) , но по- моему, наиболее логично посчитать по 10 млн за сто дней, потом по миллиону - за десять, а потом сложить результаты. Такой жесткий бред. Но если, постараться подойти...
-
-
Станислав Скрыпунин
Есть вопрос. Устроился на работу по договору, где-то через месяц сказали что ввели штрафы по определенным пунктам. Когда подписывал договор при устройстве на работу, там о штрафах небыло ни слова. На днях сказали, что по результатам проверки тайными покупателями у меня был выявлен ряд нарушений и меня штрафуют на N-ную сумму. Правомерны ли действия работодателя? Никаких доп. приложений я не подписывал, только договор. Я собираюсь увольняться, отработал там почти 2 месяца. При расчете, мне должны рассчитать отпускные или за такой период отпускные не рассчитываются? Заранее благодарю за ответ.- Ответ юриста:
Уважаемый Антон! Если с Вами заключен трудовой договор, то под штрафами обычно понимают умешьшение или неначисление полностью стимулирующих выплат. Если с Вами заключен договора подряда ( или оказания услуг) - на Вас не распространяется действие Трудового кодекса, и Заказчик может штрафовать за невыполнение условий договора.
- Ответ юриста:
-
Лариса Денисова
Что такое договор подряда? И могу ли я уйти просто или его тоже нужно расторгать?-
Обратитесь в категорию Гражданское право там спецы по Вашему вопросу. С Праздником Победы! Это гражданско-правовой договор Несоблюдение условий договора влечет предусмотренную договором ответственность Это гражданско-правовой договор по...
-
-
Мария Цветкова
Пож. помогите советом -грамотные юристы-срочно. Суть в чем: при составлении сметы на монтаж башни Рожновского (водонапорной) -осметчик, руководствуясь (наверное) подгоном суммы под выделенные деньги-убрал пункты про установку дополнительных растяжек Заказчик от широты ума это не доглядел, ну а строители тупо поставили ее на попа и просто вбили трубы (растяжек) в землю- Итог башня на боку (при первом сильном ветре) , все в стороне у заказчика бооольшие проблемы с компетентными органами. Подскажите только не так: Смотреть надо что подписывал-это уже факт, но разве нет такого пунктика, что при монтаже была нарушена технология повлекшая за собой эти последствия, другими словами- не должны ли были строители уведомить заказчика о возможных последствиях? Заранее благодарен.- Ответ юриста:
Ответственность СТРОИТЕЛЯ Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД) 1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации И В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ СТОРОН СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства Ответственность ПРОЕКТИРОВЩИКА Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ 1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и выполнение изыскательских работ, ВКЛЮЧАЯ НЕДОСТАТКИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, СОЗДАННОГО НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и данных изыскательских работ. 2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное. Статья 716. ГК РФ Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика (ОБЩИЕ НОРМЫ О ПОДРЯДЕ) 1. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН НЕМЕДЛЕННО ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАКАЗЧИКА И ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОТ НЕГО УКАЗАНИЙ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ...ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УКАЗАНИЙ О СПОСОБЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ; ИНЫХ НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ПОДРЯДЧИКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ГРОЗЯТ ГОДНОСТИ ИЛИ ПРОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ либо создают невозможность ее завершения в срок. 2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. Вопросы судебной практики по толкованию и применению ст. 716 ГК РФ 1. Обстоятельства, которые грозят годности и прочности результатов выполненных работ 1.1. Вывод из судебной практики: Подрядчик должен известить заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня работ. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.11.2007 по делу номер А56-58449/2005 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2007 по делу номер А56-58449/2005 «в заключении эксперта от 03.09.2006 номер 7525/16-001 также отмечены недостатки выполненных работ, однако обоснование возникновения этих недостатков просчетами заказчика при установлении перечня работ противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда, в частности, п. 3 ст. 703, ст. 716, п. 3 ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что ПОДРЯДЧИК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОПРОСАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕННЫХ ЕМУ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ, ВПРАВЕ И ОБЯЗАН СООБЩИТЬ ЗАКАЗЧИКУ ОБ УПУЩЕНИЯХ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАДАНИЯ ПОДРЯДЧИКУ, О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ, И НЕСЕТ РИСК ПОСЛЕДСТВИЙ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ОБЯЗАННОСТИ.. » 1.4. Вывод из судебной практики: Подрядчик должен запросить у заказчика проект, если тот не представил его на работы, которые могут осуществляться только по проекту. Судебная практика: Определение ВАС РФ от 30.05.2008 N 6538/08 по делу номер А60-37428/2004-С1 3.1.
- Ответ юриста:
-
Кирилл Слабнов
Что делать, если прошел оговоренный срок, а подрядчик не приступил к работе? Заказчик полностью ему заплатил.- Ответ юриста:
Все зависит от условий договора подряда. В любом случае Вы можете составить и направить в адрес подрядчика претензию. Направляйте обязательно заказным, а лучше ценным письмом с описью вложения. Сохраняйте опись и чеки об отправке. Ответ или игнорирование Вашей претензии может сыграть большую роль в возможном дальнейшем судебном разбирательстве.
- Ответ юриста:
-
Полина Яковалева
Подрядчик исполнил в срок свои обязательства по контракту, но просрочил промежуточный срок работ отдельного этапа.-
Просрочка в сдаче работ по этапу заказчику какие-то убытки принесла? Если нет, то зачем предъявлять неустойки?
-
-
Петр Барановский
Что будет если перестать ходить на работу? Оформился по гпх, смущает пункт о возмещении ущерба.. Вот что меня настораживает: 3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Не прийдется ли мне платить что-то если я захочу просто прогулять месяц работы, чтобы меня уволили? Вообще руководствуюсь тем, что я не выхожу на работу, соответственно убытков не могу принести call-центру, работаю в отделе продаж.-
Ну если вы подписывали при приеме на работу договор о полной материальной ответственности, то платить вы будете, даже если вас уволят за прогул.
-
-
Юлия Блинова
оплачивается ли больничный на ребенка по договору подряда????-
Правоотношения, возникшие из договора подряда, регулируются главой 37 ГК РФ. В данном случае не важно, является подрядчик юридическим лицом, или физическим лицом. Срок выполнения работ одно из существенных условий договора, невыполнение...
-
-
Кристина Кузнецова
Оплата просрочки.-
ТИПО ПРОСРАЛ! Если вы имели в виду недостачу товара, то если вы не сдавала товар на склад, а хранили под свою ответственность, то работодатель может привлечь как ответственности как только выяснится недостача, а не с момента, когда она...
-
-
Зинаида Денисова
договор подряда-
Догово́р подря́да — соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и...
-
-
Антон Пальгов
Кого из нынешних Министров Вы бы сегодня уволили ? (причина)-
Абсолютно и безоговорочно всех. Причины общеизвестны.
-
-
Светлана Кузьмина
Здравствуйте Юристы!. Подскажите пожалуйста, на основании какой статьи можно подать в суд за не уплату работ по Договору строительного подряда??
- Ответ юриста:
Невыполнение условий договора статья 702 ГК РФ 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
- Ответ юриста:
-
Любовь Тимофеева
Коллеги, где почитать про сторительный подряд. Я Генподрядчик и Заказчик отказывается от строительства т.е. расторгает сделку, что делать теперь с субподрядчиком- Ответ юриста:
Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) . В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц 1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами.2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321).
- Ответ юриста:
-
Илья Белошапка
нужна помощь!. Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на выполнение работ по ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что Седов к 20 августа обязан закончить работы. Седов поручил выполнение этих работ Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» по договору субподряда. При сдаче работы 20 августа выяснилось, что паркет постелен некачественно, имеются вздутия, щели, а кафельная плитка частично заменена на несоответствующую по цвету. Борисов потребовал устранить недостатки в недельный срок, и, кроме того, выплатить неустойку за некачественное выполнение работы. Седов возражал против уплаты неустойки, поскольку в заключенном договоре она не предусматривалась. По поводу устранения недостатков Седов рекомендовал обратиться непосредственно к обществу «Строитель» .Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ.- Ответ юриста:
1)Обязать предпринимателя Седова, как генерального подрядчика, устранить недостатки по качеству работ ( в соотвествии со ст. 723,706 ГК Рф) . Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;соразмерного уменьшения установленной за работу цены;возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) . В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.2)Отказать в части иска об уплате неустойки, поскольку в договоре подряда отсутствует данный пункт ( в соответствии со ст. 331 ГК РФ) .Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
- Ответ юриста: