Статья 331. Форма соглашения о неустойке
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 23] [Статья 331] ✍ Читать комментарий к статье
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
Консультации юриста по ст. 331 ГК РФ
-
Константин Кочнев
вопрос о неустойке по договору подряда.... Подрядчик не успел уложиться в сроки строительства, но продолжал работу, УСТНО продлив сроки окончания работ с Заказчиком. Через 2 недели после положенного срока окончания работ, указанного в договоре Подряда, приехав на объект Подрядчик обнаружил, что строительство ведётся уже другим Подрядчиком, которого Заказчик нанял без какого-либо уведомления первого Подрядчика. Второй Подрядчик завершил строительство через 1,5 месяца после положенного срока завершения работ, указанных в договоре подряда с первым Подрядчиком, и Заказчик (физ. лицо) обратился в суд с иском о взыскании неустойки с первого Подрядчика за период с момента указанного в договоре срока окончания работ до момента завершения строительных работ вторым Подрядчиком (.т.е. за 1,5 месяца). Так же Заказчик потребовал возместить ему расходы на завершение строительства, хотя эти работы оплачены не были (Заказчик оплатил только выполненные работы). Прав ли Заказчик?)-
прав. а вам на будущее, если договор заключен в письменной форме, то и любые его условия нужно изменять в письменной форме. удачи
-
-
Роман Шерапов
помогите I.Отступное это : 1.Форма неустойки 2.Форма долговой расписки 3.Форма перевода долга-
1.Форма неустойки
-
-
- Ответ юриста:
§ 2. НеустойкаСтатья 330. Понятие неустойки 1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.Статья 332. Законная неустойка 1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки) , независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.Статья 333. Уменьшение неустойки Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса.Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства 1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.Гражданский Кодекс РФ
- Ответ юриста:
-
Алина Давыдова
риелтор не выполняет обязанность подоговору. какие мои действия?- Ответ юриста:
07 сентября 2010 года Президиум ВАС РФ принял Постановление по делу А64-7196/08-23, За односторонний отказ от услуги риэлторы больше не могут брать неустойку Среди агентств недвижимости распространена практика взимания неустойки с клиента, если тот в одностороннем порядке разорвет договор на оказание услуг. Высший арбитражный суд постановил, что эта практика незаконна. Гражданский Кодекс напрямую разрешает заказчику в одностороннем порядке отказаться от услуги. Таким образом, пришел к выводу ВАС РФ, он может этим правом пользоваться, и это не должно квалифицироваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, требующее компенсации. Попытка внести в текст соглашения положение о неустойке противоречит Гражданскому Кодексу. Специалисты подчеркивают, что решение суда очевидно, оно лишь дублирует существующие законодательные нормы. Саим риэлторы объясняют, что система взимания неустойки была призвана защитить их от обмана со стороны клиента. Так, клиент, воспользовавшись услугами агентства по недвижимости и найдя подходящего партнера для сделки, мог отказаться сотрудничать с агентством. Неустойка мешала это сделать. Сейчас агент по недвижимости может взимать в случае расторжения договора заказчиком в одностороннем порядке только фактически понесенные расходы. Впрочем, юристы считают, что неустойка может быть названа иным образом. Исполнитель может оговорить свое право на оплату уже выполненной им работы. По всей видимости, оценивают ситуацию эксперты, отныне риэлторы чаще будут применять договор подряда или договор поручения вместо привычной формы соглашения.
- Ответ юриста:
-
Вероника Гусева
Может ли ИП продавать услугу в долг? посредством Заключения с физ. лицом договора займа. С процентом или без.-
если не ошибаюсь такие вещи делаются по пост-соглашению в установленые сроки в этом соглашении по исполнению и оплате
-
-
- Ответ юриста:
ну, про отступное Вы, конечно загнули.... а вот про неустойку: Статья 330. Понятие неустойки 1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. Статья 332. Законная неустойка 1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки) , независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает. Статья 333. Уменьшение неустойки Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса.
- Ответ юриста:
-
Сергей Колесник
расчеты долга и неустойки - как?. вышла на новую работу, столкнулась с проблемой - все договоры с контрагентами не в порядке, бухгалтерия не может дать четкий ответ - сколько нам должны, с какого периода.. . Каким-то чудесным образом продукция отгружалась, несмотря на то, что товарищи за нее платили вовремя, но суммами, намного меньше положенных. Теперь огромный долг, хочу взыскать.. . на положительный результат не рассчитываю... Но может кто-то сталкивался с такими проблемами???? Помогите! Как насчитывать неустойку на остаток долга в таком случае? На какую дату? С каким процентом???- Ответ юриста:
Некоторые рекомендации: 1. По каждому договору работаем отдельно (исключение может составить поставка аналогичного товара в адрес одной организации по разным договорам, если в платежных документах не указан конкретный договор) : - изучаем сроки поставки и оплаты, определяем наличие (отсутствие) в договоре условия о неустойке за просрочку оплаты (пеня или штраф) ; - определяем, установлен ли в договоре претензионный порядок рассмотрения споров; - требуем от бухгалтерии информации об оплате (уплаченных суммах и дате оплаты) . В противном случае предъявлять какие-либо претензии к покупателям будет сложно. 2. Ваша фраза: «продукция отгружалась, несмотря на то, что товарищи за нее платили вовремя, но суммами, намного меньше положенных» . Если все изложено верно, то в договоре должно было быть предусмотрена 100% предоплата. Если это так, то в случае поставки досрочно (т. е. ранее получения всей суммы оплаты) у Вас могли вообще продукцию не принимать. Но если нет письменных отказов от покупателей, продукцию можно считать принятой по факту. Но, в данном случае, нужно быть готовым к контрдоводам покупателей о том, что условие о сроке оплаты можно считать не установленным, т. к. фактически изменены условия договора, и, в этом случае, должны применяться нормы п. п. 2 и 3 ст. 314 ГК РФ: «2.В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено В РАЗУМНЫЙ СРОК ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, НЕ ИСПОЛНЕННОЕ В РАЗУМНЫЙ СРОК ДОЛЖНИК ОБЯЗАН ИСПОЛНИТЬ В СЕМИДНЕВНЫЙ СРОК СО ДНЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КРЕДИТОРОМ ТРЕБОВАНИЯ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства. » Покупатель, конечно, может «проглотить» требование об уплате неустойки, исчисленное с момента истечения срока оплаты, или с момента поставки товара, а может и настаивать на исчислении неустойки только с момента предъявления Вами претензии о погашении основной задолженности за поставленный товар (если ранее это требование в какой-либо форме им не предъявлялось) . 3. Если предусмотрена частичная предварительная оплата или 100%ная оплата по факту поставки, то неустойка исчисляется с даты, следующей после последнего дня срока оплаты (например, оплата в течение 5-ти дней после поставки, значит пеня - с 6-ого дня) . 4. После определения момента, с какого следует начислять неустойку (пени) , исчисляете ее, исходя из суммы неустойки, определенной соответствующим пунктом договора (договорная неустойка) . Если неустойка не указана в договоре, то применить законную неустойку, если не ошибаюсь, возможно только в отношении Государственных контрактов (1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ) . В отношении обычных договоров законодательно она не установлена сейчас. 5. Если неустойка не установлена в договоре, то можно предъявить требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 и 486 ГК РФ) . Если даже договором установлена неустойка, то по Вашему выбору можете взыскивать или ее, или проценты по ст. 395 ГК РФ. Обычно неустойка выше процентов, поэтому исчисляют, именно пени. Но иногда лучше исчислять проценты, если, например, общая сумма неустойки ограничена, а срок просрочки большой (например, в договоре -1% в день, но не более 10% от суммы поставки) , т. к. на % это ограничение не будет действовать. (мало места для ответа. Нужно еще помнить о возможном претензионном порядке, сроке исковой давности и т. п.)
- Ответ юриста:
-
Игорь Сеничкин
Нужна помощь. Оформила с банком кредит по телефону, ни каких договоров не подписывала.Вносила платежи согласно выписки, присланной по почте. Теперь банк требует выплатить всю сумму вместе со всеми штрафами ( якобы я не выполнила условия договора) . Но я договор не видела .Имеет ли договор юридическую силу без моей подписи?- Ответ юриста:
Уважаемая Елена, в случае спора с банком тебе необходимо знать что: 1. На основании статей 161 и 820 Гражданского кодекса (ГК) договор займа между тобой и банком должен быть заключен в письменной форме. При этом в соответствии со ст. 434 ГК письменная форма такого договора считается соблюденной, если договор составлен в виде одного документа или если он совершен путем обмена документами посредством различных способов связи, позволяющих установить, что документ исходит от стороны по договору. Значит, если банк направил тебе письменное предложение заключить договор займа, которое ты приняла, банк перечислил на указанный тобой счет деньги, ты вносила платежи на основании банковских выписок, то можно признать, что письменная форма кредитного договора соблюдена и такой договор заключен. 2. Штраф в соответствии со ст. 330 ГК является видом неустойки, т. е. способом обеспечения обязательства или видом гражданской ответственности за неисполнение обязательства. В соответствии со ст. 331 ГК соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме, в противном случае соглашение о неустойке недействительно. Следовательно, если письменного соглашения между тобой и банком о сумме штрафа нет, то банк не вправе требовать с тебя уплаты штрафа.
- Ответ юриста:
-
Елена Киселева
Пени контрагенту.. Первый раз считаю, помогите, пожалуйста, ниже мой расчет верен ли он? Просрочка начилась с 06.11.09, общая сумма 8 000,00 руб. ( в расчете брала сумму без НДС - 6 779,66 руб.), в договоре с контрагентом прописано, что за просрочку платежа уплачивается пеня в размере 0,05%. 6779,66*0,05%*120 дней = 406, 80 руб. И ещё, брать сумму задолженность без ндс? И в расчете я брала календарные дни (вых+рабоч), или надо брать только рабочие? СПАСИБО!!!!- Ответ юриста:
Сумму задолженности надо брать с НДС, ведь именно эту сумму вы должны были перечислить контрагенту. А если в договоре не прописано какие дни считать банковские или календарные, то обычно в расчет берут календарные дни. На основании Гражданского кодекса РФ вы должны подписать с кредитором соглашение об уплате пени за просрочку платежа, если от вашего контагента не поступало требования об уплате пени, то их можно не начислять и не платить. Смотрите статьи ГК РФ: Статья 330. Понятие неустойки 1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
- Ответ юриста:
-
Оксана ?ковалёва
Подскажите пожайлуста, где можно найти образцы, бланки исковых заявлений в суд, бланки договоров и т.п. (ссылки на сайт)- Ответ юриста:
http://www.manaenkov.ru/rus/info/iskizayavlen/ Иски, заявления, претензии, жалобы Здесь представлены различные образцы исков, заявлений, претензий, жалоб (самые распространенные) , которые могут вам понадобиться. Но, необходимо учитывать, что не существует универсальной формы указанных документов и каждый образец должен составляться, в зависимости от конкретной жизненной ситуации. Иски: Исковое заявление о расторжении брака Исковое заявление о взыскании денежных средств (о возмещении убытков, при чиненных заливом квартиры при тушении пожара) Исковое заявление о взыскании заработной платы в связи с задержкой выдачи трудовой книжки Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного ДТП Исковое заявление о расторжении договора и взыскании убытков, неустойки и возмещении морального вреда Исковое заявление об определении доли в праве совместной собственности и разделе земельного участка Исковое заявление об устранении препятствий к общению с ребенком и определении порядка общения с ребенком Исковое заявления о взыскании средств на содержание родителей Исковое заявление о порядке общения с ребенком Судебный приказ о взыскании алиментов Исковое заявление о признании брачного договора недействительным (полностью либо частично) Исковое заявление об обмене недоброкачественного товара Заявления: Заявление о признании гражданина недееспособным Заявление о признании безвестно отсутствующим Заявление об устранении неправильности записи акта гражданского состояния Заявление об установлении факта регистрации брака Заявление об установлении факта нахождения на иждивении Заявление об установлении факта родственных отношений Претензии: Претензия о замене товара ненадлежащего качества или возврате денежных средств Претензия об уменьшении стоимости товара в связи с его ненадлежащим качеством Претензия о взыскании неустойки Претензия о компенсации морального вреда Договоры Доверенности Учредительные документы Полезные ссылки Оплата госпошлины Образцы документов Справочная информация Арбитражные суды РФ Адреса прокуратуры Москвы и области Адреса конституционных судов РФ Адреса службы судебных приставов Формы бухгалтерского учета
- Ответ юриста:
-
Станислав Панкрашкин
помогите пожалуйста с гипотезой диспозицией и санкцией!!. Помогите пожалуйста выделить гипотезу диспозицию и санкцию в статье 331 ГК РФ: "Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность соглашения о неустойке"..- Ответ юриста:
Гипотеза: "Если между сторонами основного обязательства независимо от его формы достигнуто соглашение о неустойке... " Диспозиция: "Соглашение о неустойке заключается в письменной форме". Санкция: " Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность соглашения о неустойке".
- Ответ юриста:
-
Вадим Филилеев
Вопрос по вексельному праву. Возможно ли обеспечение исполнения вексельного обязательства помимо возможностей, предоставляемых вексельным законодательством (авалирование векселя)?- Ответ юриста:
Яна, а с какой целью интересуетесь? Хотя не важно. Вексель - фактически долговая расписка и одновременно ценная бумага, кроме аваля ничего и не требуется. Ведь что такое вексель? Это простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму. Это не договор займа. Это своеобразная эмиссия. А поэтому другого обеспечения и не требуется. Кстати и законодательством предусмотрен только аваль. Эмиссия денег тоже ничем необеспечена, только лишь обязательством государства по обращению денег. Бакс раньше был обеспечен золотом. Но это было давно и безнадёжно устарело. А для пущей убедительности обратиттесь к главе IV Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341 и к закону от 11.03.1997 N 48 А что касается судебной практики, то Вам в помощь совместное Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" "п. 33. Учитывая характер вексельного обязательства, следует исходить из того, что включенные в вексель условия об обеспечении исполнения по векселю залогом, общегражданским поручительством или неустойкой признаются ненаписанными и не влекут каких-либо правовых последствий. Вместе с тем при рассмотрении споров необходимо принимать во внимание допустимость и возможность заключения облеченных в простую письменную форму вневексельных соглашений о залоге, неустойке или поручительстве, обеспечивающих исполнение конкретным должником по векселю своего обязательства перед конкретным вексельным кредитором" Обратите внимание - вневексельное соглашение. То есть, если обеспечение будет предусмотренно дополнительным соглашением, именно дополнительным. И только конкретным должником конкретному кредитору. Делайте выводы.
- Ответ юриста:
-
Павел Лавренцев
Нужен образец иска на сотовою компанию у кого есть?- Ответ юриста:
Основания компенсации морального вреда п.4.ст.42 УПК РФ По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства. lawhrservice.narod.ru/moral.htm сохраненная копия еще с сайта 2. Образец исков - Бесплатная юридическая консультация online > Моральный вред иск. > Защита чести достоинства. > Иск об расторжении брака. > Иск об возмещение ущерба дтп. Ваши вопросы. > Какие документы необходимо представить для получения информации о квартире? http://www.pomogem.com/iski.htm сохраненная копия 3. бесплатная юридическая консультация с П. Астаховым, закон, указ Прошу прислать образец написания искового заявления на возмещение причиненного морального вреда (ущерба). Соблюдение надлежащей формы и содержания искового заявления - одно из необходимых условий осуществления права на предъявления иска. http://www.chassuda.ru/konsult.php?quest=1049 сохраненная копия еще с сайта 4. Образец (Примерный). Гражданский иск о возмещении вреда причиненного... Библиотека юриста. Законы. Нормативные акты. Типовые образцы. Типовые формы бланков. - В помощь руководителю, юристу, кадровику, бухгалтеру., Образец (Примерный). Гражданский иск о возмещении вреда причиненного преступлением [ссылка появится после проверки модератором] сохраненная копия еще с сайта 5. Образцы исков - ВАШ ЮРИСТ - трудовое, семейное, жилищное право, наследование... Иск о компенсации морального вреда, расходов по лечению в связи с повреждением здоровья работником. Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. http://www.pravanet.ru/content/category/1/5/57/ сохраненная копия еще с сайта 6. ... о возмещении ущерба и морального вреда, причиненного преступлением. - Иск... Главная » Файлы » Иск в уголовном процессе. Исковое заявление о возмещении ущерба и морального вреда, причиненного преступлением. [ ] 10.04.2008, 11:58. ОБРАЗЕЦ. В _ районный (городской) суд. grebenikova.ru/load/9-1-0-14 сохраненная копия еще с сайта 7. Заявление, иск, жалоба, претензии, исковое заявление, образец заявления... Иски, заявления, претензии, жалобы. Здесь представлены различные образцы исков, заявлений, претензий, жалоб (самые распространенные), которые... Исковое заявление о расторжении договора и взыскании убытков, неустойки и возмещении морального вреда. http://www.manaenkov.ru/rus/info/iskizayavlen/ сохраненная копия еще с сайта 8. Вопрос-ответ. Консультация. Центр социально-трудовых прав - Юридическая Могу ли я подать иск о возмещении морального вреда и каковы шансы на успех в следующей ситуации. http://www.trudprava.ru/outq.php?q=5557 сохраненная копия еще с сайта 9. Антирейд - Образец иска к банку НАДРА о возмещении морального вреда... По многочисленным просьбам клиентов банка Надра размещаем образец искового заявления о признании противоправными действия временного администратора и возмещении морального вреда. Образец иска в вородвском формате doc желающие могут получить здесь... antiraid.com.ua/articles/p200910141.html сохраненная копия еще с сайта 10. Борский городской суд Нижегородской области Иски о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного укусами собаки. Образец искового заявления и решения по искам граждан о взыскании материального вреда, причиненного повреждением здоровья и компенсации морального..
- Ответ юриста:
-
Клавдия Казакова
Чем грозит?. Юридическое лицо заказали у нас нашу продукцию. В силу личных проблем внутри компании мы не смогли в срок выполнить наши обязательства. В нашем договоре прописано, что в случае неисполнения нами наших обязательств мы возвращаем сумму предоплаты на расчетный счет заказчика. Заказчик прислал нам письмо с требованием вернуть ему предоплату на расчетный счет и с требованием уплаты неустойки. В договоре не указано что мы выплачиваем неустойку. На что реально может рассчитывать наш заказчик?-
Верните предоплату, а неустойку не выплачивайте. Пусть подают в суд (если захотят).
-
-
Григорий Горобец
Чувствую себя в тупике, подскажите! Неустойка.-
На горшок- и спать! Нет. нет нет. ЮРИСТ, даже и начинающий, в такой "киндермат" не попадет. Это же надо - на знать про принцип "слова к делу не пришьешь! " Неустойку взыскать не можете. Забудьте об этом покупателе. Вас разводят Ты смог бы...
-
-
Ярослав Коломнитинов
Если договором не предусмотренна ответственность подрядчика за неисполнение условий договора подряда,. что предъявить и на какую статью ГК ссылаться. На основании чего и в каком размере я могу выставить ему неустойку или пеню.- Ответ юриста:
Неудачно получилось.. . У Подрядчика есть право сослаться на 395 ГК РФ при нарушении денежного обязательства, если нет соглашения о неустойке. у Заказчика же в данном случае защиты такой нет.Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.Если у вас нет в договоре соглашения о неустойке (письменного) , то... оснований выставить неустойку у вас нет.Можете припугнуть на основании ст. 715 ГК РФ.
- Ответ юриста:
-
Зоя Лазарева
Как долго Кремль будет утираться плевками французов по Мистралям, что думаешь?-
не смеши дрищь... маму кормить научись... Поверьте пройдет не так уж много времени и Россия преподнесет всем нашим врагам урок по умному, что будут жалеть (враги), кто плевал в сторону России-матушки! России эти мистрали нужны были как...
-
-
Валерий Верецкий
Просрочил кредит, за два месяца 80 тыс насчитали, это же ненормально что делать? кредит 125 тыс. руб-
Читайте условия кредитования по своему договору. Мы тут вам не советчики. Сами подписали кабальные для себя условия. Звоните в Банк и договаривайтесь о рассрочке платежей. Договор надо прочитать Договор надо было внимательнее читать, не...
-
-
Артур Радьков
При покупке квартиры, существует ли способ застраховаться от того, что продавец передумает уже после внесения залога? +-
да, есть такое - принуждение... физическое))) Вы имеете право подать в суд иск о принуждении продавца к заключению договора купли-продажи на условиях, описанных в договоре. Договор купли-продажи , и в нем задаток. 1)не залога, а задатка, как...
-
-
Юлия Медведева
проблема с покупателем-
Вы вообще можете от них трубку не брать, если у вас совесть позволит конечно. Вы продавали как породистого щенка? с документами? как вообще они по сути могут доказать что вы им что то продали...?))) Да Если Вы порядочный заводчик, то нет...
-
-
Эдуард Навроцкий
Помогите не знаю что делать ???-
Ничего. Платить. Вариантов здесь нет Капец люди. Берете кридиты и не плотите вовремя. А потом помммооогите Тут одно из двух, девушка. Либо погашаете кредит, либо банк подаёт на вас в суд, и суд всё равно вас обяжет. В другой раз прежде чем...
-
-
Федор Буздырин
нужна помощь юриста! ! можно ли вернуть фильтр-
можно как то поподробнее кто у кого купил фильтр, за что неустойка, когда был приобретен, просто у Вас все в куче и ни чего нет Ну и вопрос. Какой фильтр? Кто и кому возвращает? И почему? Так и смотреть надо, как в договоре написано и в...
-
-
Любовь Лебедева
может ли предприятие занимающиеся вывозом ТБО брать штрафы с заказчика за выброс картона в контейнера ТБО- Ответ юриста:
А договором штраф за это предусмотрен? Если да, то может. Если нет, то не может, так как в соответствии со ст. 331 Гражданского кодекса соглашение о неустойке (в т. ч. штрафе) должно быть совершено в письменной форме, а несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
- Ответ юриста:
-
Вероника Анисимова
Требование возврата денег за услугу-
Качество должно соответствовать договору и обязательным требованиям, если таковые установлены законодательством, а никак не неким "ожиданием" заказчика. Детали соответствуют чертежам, значит работа выполнена надлежащим образом. А договор зря...
-
-
Дмитрий Глездунов
могут ли на меня подать в суд если я буду платить банку по 100-200 рублей?-
Все бы так и делали! Им пофиг на всех абсолютно, если не будеш платить обязательно подадут в суд, и отберут у тебя всё!Насчет того что долг растет, это уже другая тема, и надо разбиратся почему так Вам в любом случае надо обратиться очно к...
-
-
Марина Степанова
Почему Франция слушает США и не передает Мистрали России? США же даже компенсацию не выплачивает Парижу-
ибо вот По европейскому законодательству договор нелегален В 1998 году Европейский Союз утвердил собственный кодекс оружейного экспорта по инициативе Франции и Великобритании. В 2008 году эти нормы стали обязательными к исполнению, приняв...
-
-
Антон Микешин
нужна помощь!. Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на выполнение работ по ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что Седов к 20 августа обязан закончить работы. Седов поручил выполнение этих работ Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» по договору субподряда. При сдаче работы 20 августа выяснилось, что паркет постелен некачественно, имеются вздутия, щели, а кафельная плитка частично заменена на несоответствующую по цвету. Борисов потребовал устранить недостатки в недельный срок, и, кроме того, выплатить неустойку за некачественное выполнение работы. Седов возражал против уплаты неустойки, поскольку в заключенном договоре она не предусматривалась. По поводу устранения недостатков Седов рекомендовал обратиться непосредственно к обществу «Строитель» .Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ.- Ответ юриста:
1)Обязать предпринимателя Седова, как генерального подрядчика, устранить недостатки по качеству работ ( в соотвествии со ст. 723,706 ГК Рф) . Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;соразмерного уменьшения установленной за работу цены;возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) . В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.2)Отказать в части иска об уплате неустойки, поскольку в договоре подряда отсутствует данный пункт ( в соответствии со ст. 331 ГК РФ) .Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
- Ответ юриста:
-
Наталия Николаева
гадкие коллектора совсем обнаглели-
Посылайте дальше, если бы они могли подать в суд, то они бы уже подали Намекни коллеторам по поводу статьи статьи 163 УК РФ отстреливаться не пробовал? нанять адвоката Требуйте документы, на основании которых они заявляют свои требования...
-
-
Игорь Малевич
Аренда жилья, нарушен ли договор?. Добрый день знатокам. Просьба подсказать. Я заключала договор о найме жилья через риэлтора. Естественно 3 стопроцентные суммы (за текущий месяц, депозит за последний месяц, и вознаграждение риэлтору) . Для начала договор заключила на пол года. Оплата идет 17 числа каждого месяца. Вчера (29 апреля) позвонила хозяйка, у нее поменялись планы и мне надо освободить квартиру. В рамках того, что она сообщает об этом 29 числа, то и выезжать я могу 29 мая. Причем срок договора еще не истек. Сейчас идет только 4й месяц. Между тем в договоре есть пункт, что арендодатель в случае расторжения договора обязан предупредить об этом за месяц, и вернуть депозит. Так вот, вопрос. Обязана ли я освободить квартиру 29 мая и получить оставшуюся часть своего депозита (получается он пойдет на оплату квартиры с 17 по 29 мая) ? Является ли ее предупреждение правомерным в плане «за месяц» ? Она же должна была тогда предупредить меня 17 апреля, в день квартплаты. Чтобы 17 мая я съехала. В противном случае я могу дожить до 17 июня бесплатно без возвращения депозита. Нет? Я же оплачиваю за месяц, а не за сутки, чтобы разбивать мой депозит. Я уж не говорю, о том, что никакой риэлтор мне деньги возвращать не будет за свои услуги. Кроме этого, хозяйка уже нарушила все, обойдя налоговую. Вообщем я возмущена, что меня выставляют в мае, когда идут праздники и люди отдыхают. Есть ли у меня права?-
Разумеется, да!
-
-
Евдокия Титова
Какие документы выдаются покупателю по договору поставки на начисленные и оплаченные пени согласно договора.-
Наталья, Вы совершенно правы, никаких актов выполненных работ по пеням и штрафам, согласно условиям договоров не составляется. Штрафные санкции или признаются и уплачиваются добровольно, или не признаются должником, и тогда предстоят...
-
-
Раиса Громова
Неустойка.... неустойка назначается соглашением между фирмами и ее размер не регулируется,но сколько по стандарту сделать ее за каждый день просрочки.Что посоветуете?- Ответ юриста:
Статья 330 ГК РФ. Понятие неустойки 1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.Статья 332. Законная неустойка 1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки) , независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.Статья 333. Уменьшение неустойки Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса.По опыту знаю, что если оговорить неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, может, быть плюс несколько пунктов, никто ничего не уменьшит, и споры о размере не возникают.
- Ответ юриста:
-
Никита Горобец
я взяла в рассрочку планшет,но поняла что не смогу заплатить.что мне делать?как разорвать контракт.14 дней еще не прошло-
возможно придеться уплатить неустойку
-
-
Ольга Колесникова
Купили дом через юриста а хозяин уехал.. . нужно оформить собственность.. . куда обращаться?-
юрист все должен сделать С договорм купли-продажи, отправляетесь в путь к регистратору единого государственного реестра прав. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Статья 551. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость 3. В случае...
-
-
Елизавета Жукова
Как рассчитать неустойку, если не исполнен договор поручения?-
20% от суммы. Смотрите либо договор, либо ГК РФ. Или договорная ли по закону - по ставке рефинансирования Если вы про просрочку оплаты, то с момента возникновения задолженности до момента подачи иска и вплоть до принятия судом решения...
-
-
Маргарита Медведева
Неустойка. заказали диджея,его услуги стоят 3000руб,неустойка может быть тоже 3 тыс при отказе от услуг? где-ниб оговорены в законодательстве максимальные размеры неустоки,чет ненашел.- Ответ юриста:
§ 2. НеустойкаСтатья 330. Понятие неустойки 1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.Статья 332. Законная неустойка 1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки) , независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.------------------------------------------------------------------По вопросу, касающемуся практики применения арбитражными судами статьи 333, см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 N 17.Статья 333. Уменьшение неустойки Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса.
- Ответ юриста:
-
Геннадий Кадыков
Подскажите, как бороться с не добросовестными банками?-
ни как. платить, на дурках мир держится. Квитанции об оплате на руках? . Предъявите их в суде. Думаю, разберутся, что вся сумма выплачена. 1. Возьмите справку об остатке задолженности - не верьте на слово сотрудникам банка, пусть подкрепляют...
-
-
Вячеслав Кормушев
Купила телефон,а он не исправен! Могу ли я обменять на новый или вернуть свои деньги?- Ответ юриста:
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение ПЯТНАДЦАТИ ДНЕЙ со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: -обнаружение существенного ( неустранимого ) недостатка товара; -нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; -невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. Однако продавец (изготовитель) несет ответственность перед Вами только в том случае, если недостатки возникли по его вине. Поэтому когда Вы обратитесь к продавцу (изготовителю) с требованиями относительно недостатков товара, он, скорее всего, захочет убедиться в наличии этих недостатков (п. 5 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей") и в том, что они возникли по его вине - для этого может быть проведена экспертиза. Настоятельно советуем Вам сразу обращаться к продавцу в письменной форме писать претензию (заявление) . Желательно показать в претензии Вашу юридическую грамотность, знание своих прав одно это обычно уже является достаточным для положительного решения продавца (если продавец солидная фирма, то судиться он не хочет) . Если же тем не менее решение будет не в Вашу пользу и Вы решите обратиться в суд, то тогда у Вас будут иметься важные доказательства незаконного поведения продавца, сроков Вашего обращения с требованиями и др. вам важно УСПЕТЬ в срок ДО 15 дней вручить товар продавцу вместе с ПИСЬМЕННОЙ претензией и требованием обмена/возврата после 15 дней - вам будет положен только ремонт
- Ответ юриста:
-
Елена Андреева
нанялся с братом сделать ремонт в квартире, заключили договор, сделали работу на день позже, чем должны были.... в договоре прописано, что неустойка 0,5% в день, а заказчик ссылается на закон о правах потребителей, где уже 3%, кто прав?- Ответ юриста:
Уважаемый Алексей ! Во-первых, согласно Закона РФ № 2300-1 "О защите прав потребителей" изготовителем может быть - ОРГАНИЗАЦИЯ независимо от ее организационно-правовой формы, а также ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, производящие товары для реализации потребителям. Исполнитель - ОРГАНИЗАЦИЯ независимо от ее организационно-правовой формы, а также ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи. На физическое лицо, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в случае заключения с ним договора купли-продажи на какое-то имущество, а также договор на выполнение работ, действия вышеуказанного Закона № 2300-1, увы, не может распространяться. Во-вторых, если Вы подписали такой договор, то в данном случае, если работу выполнили с просрочкой, то должны нести естественно ответственность, если заказчик будет требовать от Вас неустойку. И лучше эту неустойку уплатить без суда, так как в случае обращения заказчиком в суд, в дангном случае к мирповому судье, то с Вас могут быть взысканы и судебные издержки, в т. ч. за услуги представителя истца. Истец наймет юриста или адвоката, выплатит им за оформление иска и представления интересов у мирового судьи этак за 5 тыс. руб. И эту сумму взыщут с ответчика в данном случае при наличии договора и условия о неустойке. Удачи.
- Ответ юриста:
-
Константин Скоробогатый
Нужна помощь юриста! В каком размере могу получить неустойку?-
Неустойка либо устанавливается законом, либо договором. Согласно ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Из вопроса и из вышеизложенного можно заключить, что...
-
-
Валерия Петухова
Как составить исковое заявление в суд на магазин "Связной"???. Как составить исковое заявление в суд на магазин "Связной".10 августа сдал телефон в ремонт на замену экрана, в середине сентября мне его вернули с мусором под ним. Забирать я его не стал, оставил в магазине. Через 2 недели узнал, что его не отправили в сервисный центр. Пытался вернуть деньги, но мне все доказывали, что не могут, типа поломка не серьезная. 9 октября его отправили таки в ремонт. Жду уже 30 с лишним дней.. . (обещали в кратчайшие сроки отремонтировать) обновленных документов мне не дали.. . Какие документы нужны для составления иска с моей стороны и со стороны магазина?
- Ответ юриста:
вам нужно думать НЕ об этом а о том что вы ЗРЯ напрягаетесь Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 1. Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать СОРОК ПЯТЬ дней. документального подтверждения СРОКОВ передачи товара я так понимаю у вас НЕТ ?! желаете получить ТОЧНЫЙ ответ - чётко опишите ситуацию все образцы здесь и причём бесплатно
- Ответ юриста:
-
Марина Голубева
на какую сумму и между какими субъектами могут заключаться сделки в устной фoрме?- Ответ юриста:
Закон в виде общего правила позволяет прибегать к устной форме во всех тех случаях, когда законом или соглашением сторон не предусматривается для сделки письменная или письменная квалифицированная (нотариально удостоверенная) форма. Не могут совершаться в устной форме сделки (даже исполняемые при их совершении), если для них установлена нотариальная форма либо если несоблюдение простой письменной формы влечет признание сделки недействительной.Для сделок, совершаемых между гражданами, устанавливается дополнительный признак: такие сделки должны совершаться в письменной форме, если сумма сделки превышает не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ. Однако для отдельных сделок закон прямо предусматривает необходимость письменной формы независимо от суммы: доверенность (ст. 185 ГК), соглашение о неустойке (ст. 331 ГК), поручительство (ст. 362 ГК), задаток (ст. 380 ГК), некоторые случаи дарения (ст. 574 ГК), аренда на срок более 1 года (ст. 609 ГК) и др.Есть вопросы, пишите.Удачи!
- Ответ юриста:
-
Денис Гаршин
- выплатить потребителю неустойку за период. - выплатить потребителю неустойку за период ... что значит эта фраза? объясните на примере! и как высчитываетсья эта не устойка?- Ответ юриста:
§ 2. НеустойкаСтатья 330. Понятие неустойки 1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.Статья 332. Законная неустойка 1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.
- Ответ юриста:
-
- Ответ юриста:
Статья 330. Понятие неустойки 1. Неустойка - важный способ обеспечения обязательства. Широкое применение неустойки связано с рядом ее особенностей. Так, неустойка взыскивается за сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником. Она определяется уже в момент заключения договора, и кредитор не обязан доказывать причиненные ему убытки и их размер. Неустойка применяется за неисполнение обязательства либо за его ненадлежащее исполнение. Сторонам предоставлено право самим формулировать условия договора о неустойке. Специфика неустойки состоит и в том, что она одновременно является и мерой имущественной ответственности (см. коммент. к ст. 393, 394).2. Пункт 1 ст. 330 ГК выделил разновидности неустойки, подлежащие применению сторонами - штраф и пеня. Штраф и пеня являются денежным взысканием, устанавливаемым в случае неисполнения должником обязательства и определяются либо в твердой сумме, либо в процентном отношении к сумме обязательства, не исполненного в установленный срок.3. Как правило, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по независящим от должника причинам, кредитор не вправе требовать уплаты неустойки (см. коммент. к ст. 416).Статья 330. Понятие неустойки 1. В п. 1 ст. 330 ГК дается определение неустойки. По своей сути неустойка представляет собой заранее согласованные сторонами убытки, поэтому кредитор, требуя уплаты неустойки, не обязан доказывать ни сам факт причинения ему убытков, ни их размер. Неустойка - это не только способ обеспечения обязательства, но и форма имущественной ответственности, поэтому взыскание неустойки требует наличия оснований ответственности (ст. 401 ГК) .2. Существует два вида неустойки - штраф и пеня. Штраф устанавливается в виде однократно взыскиваемой определенной или определимой суммы, а пеня устанавливается в качестве обеспечительной меры на случай длящегося неисполнения и взыскивается пропорционально продолжительности просрочки.Комментарий к статье 330 ГК РФ1. Неустойка - один из наиболее распространенных способов обеспечения обязательств. Основное ее назначение состоит в освобождении кредитора от необходимости доказывать размер подлежащих возмещению убытков. Тем самым, помимо прочего, открывается возможность компенсировать нарушенный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства интерес кредитора в случаях, когда денежная оценка такого интереса невозможна или по крайней мере затруднительна. Это связано с тем, что смысл неустойки состоит в установлении определенной суммы денег, которая подлежит выплате независимо от размера причиненных убытков и даже их наличия, при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, в том числе в случаях просрочки.2. Как вытекает из п. 2 коммент. статьи, неустойка - единственный способ обеспечения обязательств, представляющий собой форму имущественной ответственности за их нарушение. В этом своем качестве неустойка выступает и как один из предусмотренных ст. 12 ГК (см. коммент. ) способов защиты прав.3. Состав необходимых оснований ответственности при неустойке ограничен по сравнению с тем, который установлен для наступления ответственности в форме возмещения убытков. Для взыскания неустойки достаточно доказать только сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Установление вины должника необходимо лишь в случае, когда законом или договором не предусмотрена ответственность независимо от вины (см. коммент. к ст. 401 ГК) .О случаях, когда при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства подлежат возмещению убытки, притом в полной сумме сверх неустойки либо в части, не покрытой неустойкой, либо в качестве альтернативы взысканной неустойки, см. коммент. к ст. 394 ГК.4. Из двух видов неустойки - штрафа и пени первый представляет собой однократно взыскиваемую сумму, которая выражается в виде процентов пропорционально заранее определенной величине (например, 3% от стоимости не выполненной в ср
- Ответ юриста:
-
Раиса Семенова
Подскажите, на какие статьи нужно ссылаться при взыскании основного долга и неустойки по договору поставки.- Ответ юриста:
В законе не прописано "сколько можно потребовать". Потребовать можете все 200%, но ваш контрагент, скорее всего, будет платить на основании решения суда, а суды, в свою очередь, руководствуются ГК РФ ст.Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.Статья 332. Законная неустойка 1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки) , независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.Статья 333. Уменьшение неустойки Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующими Конституции РФ положений пункта 1 статьи 395 настоящего кодекса см. Определения Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2001 г. N 99-О, от 7 февраля 2002 г. N 30-О и от 14 октября 2004 г. N 292-О1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.Логичнее всего требовать неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ по кредитам коммерческим банкам (10-13% годовых) .по денежным обязательствам за просрочку обычно применяется ставка рефинансирования цб : 10-11 (надо смотреть) процентов годовых.единовременную неустойку (штраф) надо предусмотреть в договоре, при этом если она будет чрезвычайно высока, несоразмерна убыткам, она может быть уменьшена судом.по стандарту от 0,01 до 3 % - неустойка!но иногда идет оговорка но не более ...от 10 - 50 % - вообще неисполнение договора!
- Ответ юриста:
-
Станислав Першин
Выставил на продажу свою квартиру,вчера покупатели оставили задаток,сегодня они передумали и хотят обратно,что делать?. Ещё начинают угрожать...Если не отдам задаток- Ответ юриста:
Покупка квартиры--слишком большое и серьезное дело, люди часто копят на нее годами. И, если уж передумали (а решиться на такую крупную покупку непросто, сомнений всегда масса) , оставайтесь человеком--просто отдайте им их деньги. Вы же, кроме своего времени и несостоявшихся надежд, ничего материального не теряете?
- Ответ юриста:
