Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 37] [Статья 754] ✍ Читать комментарий к статье
1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.
При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.
Консультации юриста по ст. 754 ГК РФ
-
Раиса Соловаьева
Здравствуйте! Скажите, несет ли подрядчик при заключении договора с ген.подр. ответственность перед службой государственного строительного надзора?-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Алла Сидорова
после сдачи объектов-открытого бассейна и пристройки-через 3 года плитка отваливается, полы сгнили из-за грибка. Кто несет ответственность? Подрядчик или зам директора по АХЧ или директор?-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Алена Калинина
Подрядчик менял кровлю (шифер на профнастил, из материала Заказчика) через полгода после сильного ветра кровлю полностью снесло со здания. Подрядчик отказывается восстанавливать кровлю, объясняя свою позицию тем, что в смете не было работ по укреплению стропильной системы.-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Георгий Володькин
Как сказать заказчику что не получилось выполнить работу?. Не получилось выполнить порученную работу. Как сказать об этом заказчику?- Ответ юриста:
Нда, просто извиниться не получится. Статья 723 ГК РФ. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
- Ответ юриста:
-
Василий Кобрин
ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ? если не прописано в договоре-
в соответствии с ГК РФ В соответствии с действующим законодательством Изучайте ГК РФ часть 2. Если лень, обратитесь за получением очной и платной помощи к адвокату или юристу в своем городе По общему правилу ст. 15 ГК РФ. Если бытовой подряд...
-
-
Михаил Севидов
ответственность подрядчика. несет ли субподрядчик за нарушение сроков сдачи работ (строительство) если такое нарушение произошло по вине ген.подрядчика? если можно ссылку на закон- Ответ юриста:
Не несёт. Основная подрядная строительная организация - генподрядчик. возглавляет строительство объекта, несёт ответственность за ввод его в эксплуатацию в установленные сроки. Субподрядчики несут ответственность за окончание в установленные сроки электромонтажных работ, обеспечивающих ввод. Взаимоотношения организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями при выполнении работ регулируются соответствующими документами. Права и обязанности сторон определяются годовыми подрядными договорами. Статья 706 ГК РФ.
- Ответ юриста:
-
Марина Михайлова
При проведении государственного строительного надзора были выявлены нарушения качества строительства. Кого необходимо привлекать к ответственности - подрядчика или заказчика?-
только подрядчика! ведь именно он осущствлял строительство. но это смотря кто несет ответственность за качество по договору. по стандартному договору ответственность за качество несет ПОДРЯДЧИК!
-
-
Антонина Морозова
Друзья, расскажите про аутстафинг?. Что это? И какие минусы могут быть для потенциального работника и плюсы для самой компании, которая ищет себе сотрудника?- Ответ юриста:
Аутстаффинг -вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, при этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но обязанности работодателя по отношению к нему выполняет уже компания-подрядчик. Компания-аутстаффер предоставляет сотрудников требуемой квалификации и несет ответственность за качество выполняемых персоналом услуг, если качество клиента не устраивает, персонал будет заменен на другой требуемой квалификации. Суть услуги аутстаффинга проста: компания (как правило, крупная) , желая максимально сфокусироваться на решении ключевых вопросов бизнеса, не отвлекаясь на различные HR-проблемы, заключает договор с провайдером, по которому последний юридически становится работодателем выведенных за штат сотрудников. При этом сотрудники продолжают работать в прежней компании, но числятся в штате компании-провайдера. Как правило, к аутстаффингу прибегают компании, численность персонала которых не менее 100 человек. За штат выводится так называемый «обслуживающий» или вспомогательный персонал. Плюсы и минусы: 1. Положительный момент заключется в том, что серьезный провайдер услуг аутстаффинга является дополнительным гарантом для работника с точки зрения соблюдения ТК, потому как для такого провайдера эта услуга - основной бизнес, а своей репутацией он дорожит. 2. Минусы опять-таки могут относиться к тому, кем является компания-провайдер. Порой работодатели в погоне за предельно низкой ценой услуги, подписывают контракт с провайдером, использующим «черную» схему выплаты зарплаты, в таком случае соискатель лишается положенных ему пенсионных накоплений на время своей работы у такого провайдера. 3. Сама компания, которая нанимает сотрудника вне штата, как правило, экономит на его соцпакете, то есть корпоративные бенефиты компании не распространяются на такого аутстаффера. 4. В рамках применения схемы аутстаффинга возможно предоставление провайдером организации-заказчику необходимых на время выполнения определенного проекта внештатных специалистов (то есть работников, ранее не состоявших в штате организации) . 5. Зачастую к услуге аутстаффинга прибегают компании, заинтересованные в выходе в тот или иной регион, но не желающие при этом открывать там своё представительство или филиал. Оформив сотрудника в штат провайдера, организация получает таким образом собственного представителя в регионе, при этом ведение всех кадрово-бухгалтерских дел ложится на фирму-посредника. 6. Аутстаффинг - это не схема ухода от налогов, а абсолютно законный механизм оптимизации расходов организации (в том числе и налоговых) . Однако, как показывает практика, налоговые органы действительно весьма настороженно относятся к его практическому применению. В случае возникновения вопросов или спорных ситуаций для доказательства правомочности своих действий организации-заказчику необходимо определить цели, для достижения которых потребовалось воспользоваться услугой по предоставлению персонала, а также представить данные о полученном в результате экономическом эффекте. С уважением, Кэтрин Прайд.
- Ответ юриста:
-
Владислав Руденок
Заказчик подписал Акт сдачи-приемки, но потом обнаружились ндостатки в выполненной работе. Можно ли вернуть деньги?. Акт сдачи-приемки был подписан заказчиком, но после подписания обнаружилось что в работе есть недостатки. Можно ли вернуть деньги за не выполненную работу и на каком основании? со ссылкой на ГК РФ- Ответ юриста:
Гражданский кодекс Российской Федерации Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) , в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475). Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы 1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. 2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. 3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
- Ответ юриста:
-
Ольга Никитина
Пож. помогите советом -грамотные юристы-срочно. Суть в чем: при составлении сметы на монтаж башни Рожновского (водонапорной) -осметчик, руководствуясь (наверное) подгоном суммы под выделенные деньги-убрал пункты про установку дополнительных растяжек Заказчик от широты ума это не доглядел, ну а строители тупо поставили ее на попа и просто вбили трубы (растяжек) в землю- Итог башня на боку (при первом сильном ветре) , все в стороне у заказчика бооольшие проблемы с компетентными органами. Подскажите только не так: Смотреть надо что подписывал-это уже факт, но разве нет такого пунктика, что при монтаже была нарушена технология повлекшая за собой эти последствия, другими словами- не должны ли были строители уведомить заказчика о возможных последствиях? Заранее благодарен.- Ответ юриста:
Ответственность СТРОИТЕЛЯ Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД) 1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации И В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ СТОРОН СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства Ответственность ПРОЕКТИРОВЩИКА Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ 1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и выполнение изыскательских работ, ВКЛЮЧАЯ НЕДОСТАТКИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, СОЗДАННОГО НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и данных изыскательских работ. 2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное. Статья 716. ГК РФ Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика (ОБЩИЕ НОРМЫ О ПОДРЯДЕ) 1. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН НЕМЕДЛЕННО ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАКАЗЧИКА И ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОТ НЕГО УКАЗАНИЙ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ...ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УКАЗАНИЙ О СПОСОБЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ; ИНЫХ НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ПОДРЯДЧИКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ГРОЗЯТ ГОДНОСТИ ИЛИ ПРОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ либо создают невозможность ее завершения в срок. 2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. Вопросы судебной практики по толкованию и применению ст. 716 ГК РФ 1. Обстоятельства, которые грозят годности и прочности результатов выполненных работ 1.1. Вывод из судебной практики: Подрядчик должен известить заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня работ. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.11.2007 по делу номер А56-58449/2005 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2007 по делу номер А56-58449/2005 «в заключении эксперта от 03.09.2006 номер 7525/16-001 также отмечены недостатки выполненных работ, однако обоснование возникновения этих недостатков просчетами заказчика при установлении перечня работ противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда, в частности, п. 3 ст. 703, ст. 716, п. 3 ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых следует, что ПОДРЯДЧИК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОПРОСАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕННЫХ ЕМУ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ, ВПРАВЕ И ОБЯЗАН СООБЩИТЬ ЗАКАЗЧИКУ ОБ УПУЩЕНИЯХ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАДАНИЯ ПОДРЯДЧИКУ, О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ, И НЕСЕТ РИСК ПОСЛЕДСТВИЙ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ОБЯЗАННОСТИ.. » 1.4. Вывод из судебной практики: Подрядчик должен запросить у заказчика проект, если тот не представил его на работы, которые могут осуществляться только по проекту. Судебная практика: Определение ВАС РФ от 30.05.2008 N 6538/08 по делу номер А60-37428/2004-С1 3.1.
- Ответ юриста:
-
Юлия Сергеева
Как правильно назвать вид деятельности организации,которая официально трудоустраивает к СЕБЕ,. а работать отправляет в другие организации?- Ответ юриста:
Аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff — «штат» ) — вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, при этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но обязанности работодателя по отношению к нему выполняет уже компания-подрядчик. Компания-аутстаффер предоставляет сотрудников требуемой квалификации и несет ответственность за качество выполняемых персоналом услуг, если качество клиента не устраивает, персонал будет заменен на другой требуемой квалификации. Аутстаффинг возник в западных странах в 1970-е годы во время экономического спада. В России спрос на него возник после кризиса 1998 года [1]. Иногда путают понятия «аутсорсинг» и «аутстаффинг» . Аутсорсинг — это передача ранее самостоятельно реализуемых компанией функций внешней компании-исполнителю, специализирующейся на реализации таких функций (например, услуги колл-центров, компаний, занимающихся уборкой зданий, юридических и бухгалтерских компаний, компаний по приготовлению и доставке обедов в офис и т. д.) . Аутстаффинг предполагает передачу не функций, а конкретных работающих в компании сотрудников. При этом эти сотрудники оформляются в штат сторонней организации, а фактически работают на прежнем месте и выполняют прежние функции.
- Ответ юриста:
-
Денис Федорин
Про квитанцию?. квитанция выдаваемая подрядчиком по договору бытового подряда явля: письменной формой договора подтверждение заключения договора подряда кассовым чеком ничем из перечисленного- Ответ юриста:
Квитанция никак не может быть письменной формой договора, это только документ подверждающий оплату оказанных услуг или выполненых работ. В случае если дело дойдет до суда (некачественно выполнена работа) на квитанцию ссылаться нельзя. Если Вы являетесь по договору потребителем то Вы дополнительно защищены законом о защите прав потребителя. Но надежнее иметь на руках договор на бумажном носителе, где конкретно прописано какие работы надо произвести и какая ответственность подрядчика за недобросовестность.
- Ответ юриста:
-
Артур Пивцайкин
В какой срок по закону исполнитель обязан исправить дефекты,. возникшие после монтажа натяжного потолка из-за некачественного полотна?- Ответ юриста:
В договоре подряда должно быть прописано. Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
- Ответ юриста:
-
Виктор Шеберстов
Проблема расторжения договора с ремонтной бригадой. Прав я или нет? (2). Нет существенных доказательств с моей стороны, как заказчика подряда, того, что я выплатил определенную сумму подрядчику на закупку материалов для ремонта. Подрядчик в наглую утверждает, что они использовали строительные материалы за свой счет, ссылаясь на липовые чеки, которые они заблаговременно наштамповали, хотя на самом деле деньги были мои, но совершив глупость мы письменно это не зафиксировали. В договоре подряда не сказано о том, что они могут начинать ремонт *под ключ* за свой счет и тем более нет моего писменного и утвержденного согласия на это. Могут ли они через суд доказать это и заставать меня оплатить эти расходы, предоставляя в качестве доказательств те липовые чеки?- Ответ юриста:
К сожалению, доказать что-либо будет трудно, т. к. в Гражданском Кодексе специально указано, что "если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами" (ст. 704)... Это означает, что если в договоре Вы специально не оговаривали предоставление Ваших материалов, то подрядчик выполнять работу из своих. В то же время - подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Так что Вам выгодно будет доказывать плохое качество материалов, предоставленных Подрядчиком...
- Ответ юриста:
-
Артур Туманов
на какие статьи кодекса можго опираться при взыскании аванса, уплаченного по договору подряда?. между фирмами был заключен договор на состовлание пректа, исполнитель предоставил проект, но экспртная коммисия не приняла данный проект, исполнитель не исправил ошибки в данном проекте, многочисленные притензии оставлены без ответа- Ответ юриста:
Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
- Ответ юриста:
-
Иван Малафеев
Как правильно называется организация ,которая трудоустраивает людей к себе отправляет их на работу в другую организацию.- Ответ юриста:
Называться может как угодно, но по сути это кадровое агентство осуществляющее услугу аутсортинга (аутсортинговая компания) или аутстаффинга. Аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff — «штат» ) — вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, при этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но обязанности работодателя по отношению к нему выполняет уже компания-подрядчик. Компания-аутстаффер предоставляет сотрудников требуемой квалификации и несет ответственность за качество выполняемых персоналом услуг, если качество клиента не устраивает, персонал будет заменен на другой требуемой квалификации. Аутстаффинг возник в западных странах в 1970-е годы во время экономического спада. В России спрос на него возник после кризиса 1998 года. Иногда путают понятия «аутсорсинг» и «аутстаффинг» . Аутсорсинг — это передача ранее самостоятельно реализуемых компанией функций внешней компании-исполнителю, специализирующейся на реализации таких функций (например, услуги колл-центров, компаний, занимающихся уборкой зданий, юридических и бухгалтерских компаний, компаний по приготовлению и доставке обедов в офис и т. д.) . Аутстаффинг предполагает передачу не функций, а конкретных работающих в компании сотрудников. При этом эти сотрудники оформляются в штат сторонней организации, а фактически работают на прежнем месте и выполняют прежние функции.
- Ответ юриста:
-
Денис Перовский
по защите прав потребителей. Вопрос >. Для гражданина Сидорова строители построили новый коттедж. Через 4 года он стал наклоняться на бок. Оказалось, что причиной этого является конструкторская ошибка в постройке фундамента. Гражданин Сидоров потребовал исправить недостатки. Но строители отказались исправлять недостатки, сославшись на то, что гарантийный срок составлял 2 года. Что делать?-
Что было изложено в заключенном договоре. Какие условия исправления недостатков.
-
-
Кристина Иванова
Застройщик сдал дом, пригласили на подписание акта передачи квартиры. Хочу составить претензию, приложив фото-
ты не подписываешь акт приема-передачи и все и составляешь акт дефектов ГК РФ Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ 1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований...
-
-
Геннадий Буздырин
Какими лицензиями должна обладать фирма, производящая установку унитаза, и в какой временной период она несет ответствен. Какими лицензиями должна обладать фирма, производящая установку унитаза, и в какой временной период она несет ответственность в случае затопления из-за дефектов установки?- Ответ юриста:
1)никакими лицензиями2)ответственность подрядчика за низкое качество строительных работ по договору строительного подряда - 5 лет (ст. 756 Гражданского Кодекса РФ)3)всё решается в письменной форме. желателен договор и акт сдачи-приёмки4)в случае аварии - нужен акт о протекании воды и о причинах (пишут специалисты ЖЭКа, если это они же и делали и отказываются писать акт, приглашаете соседей и пишете сами) . рекомендуются фотографии и заключения специалистов
- Ответ юриста:
-
Владимир Бирюков
Устный договор, как обратиться в суд-
Договор бытового подряда , заключенный в устной форме, является действительным.... Увы, в вашей ситуации помочь ничем нельзя. Вами был заключен гражданско-правовой договор - договор подряда. А он должен был быть оформлен в письменном виде, и...
-
-
Владислав Полевский
нужна помощь!. Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на выполнение работ по ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что Седов к 20 августа обязан закончить работы. Седов поручил выполнение этих работ Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» по договору субподряда. При сдаче работы 20 августа выяснилось, что паркет постелен некачественно, имеются вздутия, щели, а кафельная плитка частично заменена на несоответствующую по цвету. Борисов потребовал устранить недостатки в недельный срок, и, кроме того, выплатить неустойку за некачественное выполнение работы. Седов возражал против уплаты неустойки, поскольку в заключенном договоре она не предусматривалась. По поводу устранения недостатков Седов рекомендовал обратиться непосредственно к обществу «Строитель» .Какое решение должен вынести суд? Обоснуйте ответ.- Ответ юриста:
1)Обязать предпринимателя Седова, как генерального подрядчика, устранить недостатки по качеству работ ( в соотвествии со ст. 723,706 ГК Рф) . Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;соразмерного уменьшения установленной за работу цены;возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) . В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.2)Отказать в части иска об уплате неустойки, поскольку в договоре подряда отсутствует данный пункт ( в соответствии со ст. 331 ГК РФ) .Статья 331. Форма соглашения о неустойке Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
- Ответ юриста:
-
Даниил Чохов
Может ли ИП продавать услугу в долг? посредством Заключения с физ. лицом договора займа. С процентом или без.-
если не ошибаюсь такие вещи делаются по пост-соглашению в установленые сроки в этом соглашении по исполнению и оплате
-
-
Григорий Таболин
Существует ли гарантия на сантехнические работы? Если да, то на сколько лет?-
Толково гарантий - нет! Шаровой кран или водный прибор расчитан на 5 лет, но может запросто наехать на неделе (техника есть техника)! А если хотите хорошие трубы и на сто лет, прокладывайте полипропилен! на все оказанные услуги и выполненные...
-
-
Леонид Темников
Компания приобрела сборную конструкцию для хранения товаров (ангар).... Компания приобрела сборную конструкцию для хранения товаров (ангар). По условиям договора поставщик должен доставить детали конструкции, осуществить их сборку и передать компании-заказчику готовый ангар. Ангар смонтировали некачественно. Вправе ли компания-заказчик пригласить мастеров со стороны для исправления недостатков, а затем потребовать оплаты их работы от поставщика? Договор прямо не предусматривает это право. Буду благодарен за ссылку на соответствующую норму права и примеры из правоприменительной практики как при положительной ответе на вопрос, так и при отрицательном.- Ответ юриста:
Какими документами подтверждено отклонение от проектной документации? была ли экспертиза? Если всё это факт, то согласно ГК РФ ст. 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;соразмерного уменьшения установленной за работу цены;возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
- Ответ юриста:
-
Светлана Алексеева
Почему уложенный 1.5 года тому асфальт требует ремонта?-
Потому, что экономили на чем могли и положили его как попало.
-
-
Степан Лисняков
Помогите разобраться в ситуации.-
Если хочешь по честному - предложи покупать инструмент из общей заработанной суммы, а остальное пополам , или каждый себе сам покупает инструмент, за свои деньги. А все остальное твоя жаба. Успехов тебе. И запомни, ответственность...
-
-
Ольга Молчанова
где можно скачать, посмотерть примеры договоров на земляные работы и вывоз грунта????- Ответ юриста:
Указаны Вами договоры, это типичные договры подряда. Тут и мудрить осбо нечего.http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_28.html#p1787Статья 702. Договор подряда 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда 1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.Статья 704. Выполнение работ ы иждивением подрядчика1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.ОБазцы договоров подряда вполне отыщите на сайте www.bddo.ru, Внесите в них изменения, которые Вам необходимы.Удачи
- Ответ юриста:
-
Василий Ветошкин
Мы затопили соседей, у них маленькие подтёки на стене, они перетянули натяжн потолок и хотят, что бы мы заплатили за это-
Если Вы затопили квартиру: Непосредственно после того, как Вы затопили квартиру проведите личный осмотр пострадавшего помещения квартиры, желательно с подробной фотосъемкой для последующего подтверждения степени повреждения. Вы имеете полное...
-
-
Петр Трубецкой
Кто знает, существует ли положение или правила ответственности предприятия и подрядных организаций при выполнении работ?. Имеется ввиду кто за что отвечает.-
конечно. гражданский кодекс регулирует подрядные работы. глава 37 Гражданского кодекса часть 2 а кто за что отвечает это должно прописываться в договоре. права и обязанности и ответственность сторон
-
-
Василий Шапира
Этот вопрос посложней. А чем отличается леди от просто женщины (девушки)?))-
Леди демократична, но умеет держать дистанцию Здесь важно не путать демократичность с распущенностью, а умение держать дистанцию с высокомерием. Демократична не та леди, которая говорит с каждым на его языке: с подрядчиками матом, с...
-
-
Олег Репехов
Можно ли заключить договор о полной материальной ответств. с сотрудником, работающим по гражданско-правовому договору?- Ответ юриста:
понятие матответственности существует только в трудовом праве для сотрудников. заключивших с предприятием трудовой договорпри вступлении в гражданско-правовые отношения вопрос ответственности решается при составлении договора на исполнение работ, договора подряда в разделах Права и обязанности сторон, Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы и проч.
- Ответ юриста:
-
Полина Дорофеева
если выполнена некачественная работа без оформления ип.Какова ответственность?-
делаешь ремонты без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, угадал?
-
-
Артем Марьин
Как вернуть обратно деньги?. Приобретена квартира в новостройке год назад, в процессе проживания в ней находятся стали находить различные строительные недоделки по дому, которые ухудшают условия проживания ( отсутствует герметизация меж панельных швов-замерзают стояки водоснабжения, временная схема подключения электроэнергии не работает полноценно техника, отсутствие ТВ антенны и так далее). В теории возможно ли требовать возврат стоимости квартиры (если рассматривать как продажа брака или некачественной продукции) с застройщика? Или поезд ушел? Собственность уже на руках!- Ответ юриста:
Делать экспертизу и в суд, раз жалобы не помогают. Обратитесь в проектную или оценочную контору которая специализируется на подобных экспертизах- обойдите их несколько- там Вам обриуют ситуацию- сколько будет стоить и на какие суммы компенсации можно расчитывать. Неплохо бы обьединится с другими жильцами дома- ведь проблемы не только у Вас в квартире это позволит нанять хорошего юриста и снизить расходы на экспертизу и пр. Попробуйте привлечь УК к процессу- ведь они по вине застройщика будут нести повышенные расходы на ремонт и обслуживание. Расторгнуть сделку после регистрации невозможно- только признать недействительной. Сомневаюсь, что Вам это удастся, разве только дом признают не пригодным для жилья. Можно получить компенсацию или обязать устранить недоделки.
- Ответ юриста:
-
Лилия Коновалова
Может ли работодатель взыскать с рабочего неустойку, за не выполненную работу. Был подписан договор подряда- Ответ юриста:
Имеет право, согласно ст. 715 ГК РФ. 1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
- Ответ юриста:
-
Алла Андреева
Протечка труб отопления в стяжке -ремонт за свой счет???-
И на ком лежит доказывание того, то течь у нас в квартире . Но факта вашей вины нет! Сантехник пришел, ОСМОТРЕЛ все трубы к радиаторам, туалет, ванну, никаких течей НЕ ВЫЯВИЛ, сказал, что ВСЕ СУХО . Если вопрос будет решаться в суде, то на...
-
-
Тимур Янько
Обязана ли мастерская предоставлять при ремонте холодильника гарантию на ДЕТАЛИ?-
мастер не изготавливает запчасти !!!- когда вы поймете это ! Не обязана, так как ст. 722 ГК РФ предусматривает, что гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее...
-
-
Любовь Фомина
Помогите разобраться в данной ситуации.. Всем привет! Сразу скажу вопрос сложен и не однозначен. Поэтому если кому-то лень читать много текста или кто за балом прошу вас оставить мой вопрос без внимания. Этот вопрос я задам в нескольких категориях, чтобы узнать мнение людей разных профессий, интересов, взглядов, мировоззрения,воспитания и образования. И так. Поехали. Ситуация такова. Работаем с напарником на стройке, вернее занимаемся ремонтами. В консенсусе вопроса поясню следующее: 1. Поиском работы(объектов) занимаюсь только я. 2. Организацией работы на месте(договоренности с заказчиком, расчёты, сметы, закупка материалов и т.д.) занимаюсь опять я. 3. Весь инструмент и оборудование моё и покупается только мной. 4. Заработок делим абсолютно поровну, 50/50. Напарник при этом не проявляет абсолютно никакой инициативы во всех этих вопросах и не покупает ни какого инструмента, ну только мелочевку стоимостью до 500 рублей и то изредка когда есть острая необходимость. При моих попытках вовлечь его в организационный процесс активно сопротивляется и "тянет на дно". Работаем мы с ним уже три года, отношения в коллективе(между нами) сложились прекрасные и доверительные, работаем слаженно и согласованно. Многие даже завидуют говоря "как дружно вы работаете". В нём как в напарнике я ценю следующие качества: 1. Стремление к выполнению. 2. Организованность. 3. Внутреннее самоуважение. 4. Воспитанность. 5. Ум. А в двух словах ситуация выглядит следующим образом. Заходя на объект я договариваюсь, организовываю, выстраиваю последовательность рабочего процесса. Мы выполняем работу, делим заработок пополам, уходим. То есть он получается просто исполнитель, робот который делает заданную ему программу/работу. Получается, что я с ним работаю лишь из-за его внутренних организационных качеств. ************************************************************************************************* В свете всего изложенного потихоньку прихожу к следующему выводу, что при сложившихся условиях я бы хотел делить заработок не 50/05, а 60/40 %. Собственно эти 10% деньги то не большие, в месяц не более 10.000 рублей. ************************************************************************ Теперь не большое пояснение, то есть почему я после трёх лет работы и таких отношений иду к этому решению. Прошлой зимой(2012 - 2013) мы работали на объекте, в месяц работы выходило до 45.000 рублей, нам отдали деньги за три месяца сразу и получилась на руках приличная сумма. Надо сказать это было большое здание с очень большим объёмом работ по нашей специальности. Объект опять "тянул" я и заказчик(директор строительной фирмы-подрядчика) мой очень хороший товарищ, из-за этого у нас не было проблем с оплатой. Кто работает в этой сфере знают, что деньги очень часто задерживают и приходится ждать месяцами свою "зарплату". Так вот после того как у нас на руках оказались деньги всё мгновенно изменилось, хотите верьте хотите нет в эту же секунду, прям на глазах. Я отдал деньги ребятам(мы втроем тогда работали) и все тут же разошлись по разным углам комнаты где мы находились, уселись и замолчали. Всё. В тот вечер мы проработали ещё два-три часа и никто ни с кем не разговаривал. Уже через несколько дней мой напарник открыл точку на рынке и решил торговать. А со мной он работал лишь для того, чтобы поддерживать и развивать дополнительными деньгами свою торговлю. Через месяц он ушел в большой минус и закрыл точку. Теперь он продолжает работать со мной всё грея идею о зарабатывании денег и открытии своего бизнеса. ************************************************************************************************************************** Теперь собственно вопрос к которому я иду. Нужно ли поднимать этот вопрос? Я не хочу на своей шее "завозит кого-то в рай" и способствовать развитию чужого дела за просто так. Какое решение предпринять в столь сложной ситуации? Заранее всем спасибо! P.S. Забыл добавить. Нам обоим по 30 лет. Если это имеет для кого-то какое-то значение.- Ответ юриста:
Если Вас двоих объединяет только работа - тупо ставь перед фактом, готов он работать с тобой за 35-40%? Да или нет. Кроме лишних рук ты ничего не теряешь. Рукастых парней без работных или желающих подхалтурить - довольно много. Сам порой так же сажусь кому-нить на хвост за 20-30% когда есть возможность подзаработать. Если что-то большее чем просто работа... тут уже решать тебе самому.
- Ответ юриста:
-
Елена Федотова
Если с человеком заключено согл-е на выпол-е подрядных работ и подчиняется директору, считается ли он работником?-
если в документе присутствуют слова "работник", "трудовые обязанности", "рабочее время", "рабочее место" и т. п., -это трудовой договор, и подчиняется директору - это тоже трудовой договор должен быть договор подряда. Договор подряда с...
-
-
Лариса Федотова
Подскажите куда жаловаться на бездействия ЖКХ,в СПБ,колпинском районе.. Три года пишим письма и реакции НОЛЬ! Вода в подвале, вентиляция внутредомовая не работает, трещины на доме (рвет кирпич), в квартире находиться не возможно, влажность как в бане, паркет волнами, на стенах плесень. Роспотреб только отписывается, не регламентируется плесень, а вода в подвале ничего страшного, прокуратура направила комиссию и та только отписалась, сделать до 3 квартала 13 года. И так три года. А в ЖКХ говорят жалуйтесь дальше и смеються, на письма жалобы не отвечают, хоть они и зарегистрированы! Я конечно на ответ не надеюсь, но ВДРУГ!-
а конкретнее? у вас есть договор? в чем бездействие?
-
-
Анатолий Довгаль
1.Облачный сервис-это? 2.Суть понятия (или проблема) 3.Описание сервиса
-
1. Облачный сервис – это возможность предоставлять пользователю различные возможности через Интернет. Если совсем просто, то это возможность пользоваться различными программами, дисковым пространством, железом удалённо. 2. Суть работы данных...
-
-
Жанна Крылова
Есть ли у кого форма акты скрытых работ при перепланировке квартиры (снос перегородки между туалетом и ванной)?-
А где здесь (снос перегородки между туалетом и ванной) скрытые работы? Вы хоть понимаете смысл фразы: "скрытые работы"? АКТ освидетельствования скрытых работ по адресу: ___________________________________________________________________...
-
-
Артем Пантюшин
ПОЖАЛУЙСТА! Помогите разобраться с коллегой! Вопрос жизни и разума!-
Есть исключительное правило которым все пренебрегают "В любви и бизнесе дружба - зло" Если человек считает что друг готов за него умереть у него нет друзей, поставьте вопрос ребром! Вот именно по этому одно из первых правил бизнеса -- не...
-
-
Георгий Даньков
Вам нужен надежный строительный подрядчик?-
Как выбрать надёжного подрядчика? Как сложно в условиях сегодняшнего рынка отыскать надежного подрядчика. Обилие предложений делает этот выбор особенно сложным. В этой статье мы предлагаем краткий обзор того, на что следует обратить внимание...
-
-
Карина Белоусова
договор подряда-
Догово́р подря́да — соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и...
-
-
Алена Тимофеева
Сотрудники без договора ГПХ-
ну для начала все эти бумаги попрятать с глаз долой- сами на себя собрали компромат... в силу положений статей <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_2.html" target="_blank" >16</a><...
-
-
Зинаида Белова
В США становится известным тот кто талантлив, а в России тот у кого много денег?-
еще кто широко ноги расставляет !
-
-
Раиса Рябова
Что надо знать работнику, который устраивается на работу в ООО с оформлением на себя свидетельства ИП?
-
Лохотрон. Отвечу завтра. но это обычная минимизация налогов. Спок ночь Знать, что он никакой ни работник, и на него не будут распространяться нормы Трудового Кодекса РФ надо знать, что он не будет работником. нормы ТК РФ на него...
-
-
Анастасия Козлова
Может ли администрация моего городского округа снять с себя ответственность за аварийное состояние дорог?
-
Так пусть контролируют качество производства работ этой "дорожной фирмой", это их святая обязанность, пусть не платят за некачественно выполненные работы бюджетные деньги, пусть устанавливают срок гарантии в договорах подряда на работы...
-