Статья 753. Сдача и приемка работ
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 37] [Статья 753] ✍ Читать комментарий к статье
1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.
В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.
4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Консультации юриста по ст. 753 ГК РФ
-
Вячеслав Дмитричев
По договору оказания услуг по обслуживанию компьютерной сети, заключенным в 2013 году между ООО (Заказчик) и ИП (исполнитель), заказчик обязуется ежеквартально оплачивать оказанные услуги. Начиная с 2015 года заказчик. Деньги не платит, однако акты по оказанным услугам подписывает. Уверяет, что скоро заплатит. Долго не решался идти в суд, потому что такие хорошие знакомые, что почти родственники, но сейчас решился. Готовясь к походу в суд, обнаружил, что в каждом акте есть предложение с текстом "Общая перечисленная сумма, за оказанные услуги, составляет:..." И конечно же "Стороны претензий друг к другу не имеют" Вопрос мой вот в чем: Могут ли эти фразы быть расценены судом, как то, что деньги перечислены? Как и чем доказывать обратное, что деньги на самом деле не перечислялись?-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Вячеслав Пажитнов
Здравствуйте! Работаю в сфере гособоронзаказа. Выполняем сервис объектов МО РФ. По результатам выполнения работ составляем технические акты приёмки работ и итоговые акты сдачи-приёмки работ, подтверждающие полноту и качество выполненной работы. Какой промежуток времени мы обязаны хранить эти документы. Форма собственности - ОАО.-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Никита Османов
Работаю по договору. Оформляются акты приемки-сдачи выполненных работ, отчисления в ПФ платит работодатель. Стаж идет?-
Страховой стаж для пенсии идет.
-
-
Даниил Недосекин
Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ по договору строительного подряда.. Точнее прораб отказывается его делать ссылаясь на то что директор ему запретил его делать , сам директор скрывается на звонки не отвечает, а связано это с тем что он должен нам некоторую сумму денег! Можно ли подать заявление в суд без акта , либо как забрать акт??- Ответ юриста:
А работы по договору были оказаны в полном объеме? Зачем ждать акта от заказчика? Составляйте акт сами и направляйте заказчику на подпись по почте или с курьером. Откажется подписывать - ставьте соответствующую отметку. Далее направляйте Заказчику претензию. Не оплачивает -в суд!! ! ст. 753 п. 4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
- Ответ юриста:
-
Елена Романова
Нужны ли гражданско-правовой договор, акт приёмки-сдачи и расчётный листок после выполнения работы?. Сделал работу, получил оплату. У меня на руках гражданско-правовой договор, акт приёмки-сдачи, расчётный листок. Они мне больше не нужны? Их можно выбросить?-
Да, больше они тебе не нужны, если только ты их не хочешь оставить на память. Все налоги и и платежи во внебюджетные фонды (даже по договору ГПХ) обязан перечислять Заказчик
-
-
Марина Маркова
Составлять ли акт сдачи-приемки выполненных работ (по дог. подряда с физическим лицом)?. Если да: кто составляет акт - Заказчик или Исполнитель? как отразить в акте (и нужно ли) уже выплаченный аванс?- Ответ юриста:
Акт составляет исполнитель. Существует типовой бланк. Выплаченный аванс в нем не отражается, т. к. акт подтверждает факт передачи товара (услуги) заказчику, а не его оплату. Заказчик -физ. лицо ставит свою подпись и дату, тем самым подтверждая, что он услугу или товар получил в полном объеме. Нет, никакой НДФЛ в акте не отражается и не удерживается. Добавляйтете комментарий - легче общаться. ОБязательные реквизита акта на выполнение Работ -услуг: 1 Наименование работ, услуг 2 Цена 3 ко-во 4 ед. изм 5 сумма 6 Реквизиты сторон В самом начале акта пишется основание: По договору № от .
- Ответ юриста:
-
Антонина Васильева
как выглядит американский акт сдачи-приёмки работ (услуг)?-
практически так же - как и наш Акт!
-
-
Анна Большакова
Акт сдачи-приемки работ( в нем: затраченно оборудование и материалы) а также услуги+счет фактура на монтаж. равный общей сумме договора. как приянять на учет МОНТАЖ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. СПАСИБО-
монтаж системы относите на сч. 08, потом вводите в эксплуатацию основное средство на сч. 01: система кондиционирования
-
-
Тамара Андреева
по поводу акта сдачи-приемки работ, Прошу консультацию (ситуация внутри). Есть дизайн-бюро, которое заключило со мной договор на выполнение определенных работ. Сроки сдачи проекта подошли к концу и мы заключили доп.соглашение о продлении сроков. 26 февраля истек срок этого соглашения. Работа так и не была выполнена в полном объеме в срок. Новое доп.соглашение я подписывать отказалась. Теперь мне дизайнер хочет привезти акт сдачи-приемки работ, чтобы я его подписала и указала недочеты в ее работе. Стоит ли мне эту бумагу подписывать и могу ли я рассчитывать на денежную компенсацию за просрочку?- Ответ юриста:
Вы вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки работ, если у вас есть мотивированные возражения. Раз вас работа не устраивает, то и подписывать документ, по которому вам хотят эту работу всучить, нет никакого смысла. Мотивированные возражения изложите письменно, передайте дизайнеру. если объем документов, который вам передается большой, то вы вправе потребовать время для изучения документов и не полчаса, а несколько дней (у нас по таким договорам 5 дней) .Можете или не можете рассчитывать на "компенсацию" и в каком порядке зависит от условий договора - прочтите раздел ответственность сторон, если там за нарушение срока завершения работ ответственности нет, то ваши права защищает ГК РФ, Причем право обратиться с требованием о выплате компенсации (штрафа, пени, неустойки) вы можете даже подписав акт, при условии что укажите там реальные даты передачи документов и сдачи работ по договору.
- Ответ юриста:
-
Дмитрий Настюков
Обязательно ли нужна справка кс-3 от подрядчика, если он нам предоставил Акт сдачи приемки работ?-
Обязательна.
-
-
Полина Орлова
На ООО было произведено несколько оплат физ. лицами (по счету через банк). Нужно ли составлять Акты приемки-сдачи работ?. ООО - упрощенка, если это имеет значение.-
ВЫ имеете з/плату на карточки или по договорам подряда? по договорам подряда- надо. и НДФЛ не забудте перечислить
-
-
Александра Киселева
Можно ли вместо чека дать акт-приёмки-сдачи работ?-
Прежде всего должен быть составлен ДОГОВОР со всеми вытекающими, с одной стороны "услуга" с другой-"оплата"-(это образно) по окончании работ составляется "АКТ выполненных работ" который служит основанием для оплаты. Неважно, в какой форме...
-
-
Станислав Сергов
Подскажите пожалуйста как сделать акт выполненых работ или акт сдачи-приемки работ в 1с бухгалтерия. заранее спасибо- Ответ юриста:
В стандартной 1С 7.7 Бухгалтерии есть документ "Оказание Услуг", у него есть печатная форма Акта, этот акт можно использовать для услуг или работ, в заголовке просто будет указано Акт, без "акт выполненых работ или акт сдачи-приемки работ" Если эта форма не устроит, то если есть программист по 1С, можно изменить форму с его помощью. Документ "Оказание Услуг" можно найти, помимо предложенного Натой способа, в меню "Документы" - "Учет товаров, реализации" - "Оказание услуг", либо ввести Оказание услуг на основании Счета
- Ответ юриста:
-
Юлия Панина
как грамотно перевести на английский "порядок сдачи и приемки работ"-
я бы использовала procedure for handing-over and acceptance of the works procedure for work handover and acceptance work handover and acceptance procedure похожие примеры Lingvo предлагает приемка-сдача строительных работ - acceptance of...
-
-
Богдан Балахонов
Оформление акта сдачи-приемки работ к договору оказания услуг. Господа, нагрянула проверка, заставляют дописывать в актах сдачи-приемки выполненных работ к договорам оказания услуг за весь прошлый год реквизиты сторон. У нас сейчас только подписи сторон. Они хотят видеть ПФР сотрудника в акте строго обязательно, иначе накажут. Ссылаются на 9 статью какого-то закона и пугают проверкой налоговой. Мне кажется, все это глупость полная, т.к. в договорах есть все реквизиты. Права ли я и чем это можно доказать? У меня есть ровно ночь на поиски правды))-
По-идеии все равно, однако сделайте, как они просят.. . Хотят они от вас чего то ...
-
-
Ирина Королева
Какие действия необходимо предпринять подрядчику при отказе заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ?. если можно, более подробно опишите. или ссылку на сайт дайте... ооочень надо.-
при отказе в установленные по договору сроки подписания акта приемки, подрядчик собирает коммисию из трех человек, шлет теллегрммой приглашение заказчику, и подписывает акт самостоятельо.
-
-
Константин Курганский
Подпись на акте сдачи-приемки работ. Обязательно ли должен работник собственноручно ставить подпись в акте сдачи-приемки работ? Может ли поставить его руководитель свою подпись в этом акте, если работник подтвердил, например, по телефону или по электронной почте, что с суммой согласен? Есть ли на счет этого какие-то законы? Если кто знает, подскажите нормативный документ или статью.-
Я так понимаю имеется в виду договор подряда с физ. лицом. Подписать акт должен он сам (если договор с ним заключен) , если не он, то может другое лицо по доверенности.
-
-
Артем Беглов
ОТЧЁТ СТРАХОВОГО АГЕНТА (АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ) Помогите найти таблицу))Пожалуйста)))-
сделайте сами. . должны быть графы: номер попорядку, страхователь, номерн полиса, сумма платежа, дата платежа, номер квитанции или платежки, процент комиссии в % и рублях.. . может быть еще срок действия договора ...
-
-
Лидия Никифорова
где в программе 1С 8.0 находиться акт сдачи-приемки выполненных работ?-
Есть. Надо посмотреть вниматеьно. Я в этой прграмме работаю пару месяцев и акт делала 1 раз, по моему где то в отчетах надо смотреть, а лучше в книжке глянуть, просто точно не могу сказать, где именно он есть.
-
-
Кирилл Дондуков
Акт выполненных работ или акт приемки сдачи работ. собственно сабж, за оказанные бухгалтерские услуги выставиляю счет и Акт приемки сдачи работ, выставляю его потому что программа такая нет в ней акта выполненных работ Сам вопрос такой Акт выполненных работ или акт приемки сдачи работ (услуг) это одно и тоже???-
Акт выполненных работ
-
-
Любовь Козлова
Скажите, когда отправлять АКТ ПРИЁМКИ-СДАЧИ выполненных работ. Здравствуйте!!!Есть договор: о размещении информационных материалов на сайте ...Договор говорит о том, что информация Заказчика размещается на сайте в течение 1 годаКогда я должен отправить АКТ-ПРИЁМКИ СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ???Через 1 год? Или после поступления оплаты и размещении информации на сайт?-
когда работа будет выполнена - можете отправлять, но этот срок не должен превышать 1 года (по договору) . В противном случае - это будет являться нарушением договора, за которым как правило следуют санкции
-
-
Полина Романова
акт сдачи-приемки работ. Подскажите в каких случаях делается простой печатный (вордовский) вариант акта сдачи-приемки работы, а не КС-2, КС-3?-
Во всех, кроме строительства.
-
-
Диана Ефимова
Акт приёмки-сдачи работ.... Скажите, если я на сайт размещаю рекламную информацию сроком на 1 год, то акт-приёмки-сдачи выполненных работ нужно отправлять через 1 год??? Или после размещении рекламы на сайт?-
Представляется, что по договору оказывается услуга, а не выполняется работа (нет материального объекта).
-
-
Валентин Хорькин
Может ли физ лицо заверять подписью сметы и акты сдачи приемки работ? нет ли ни каких огранечений?
-
Все зависит от взаимоотношений, т. е. для кого он заверят! Если, например, ремонт в квартире, то конецно может, а если он, как представитель компании, все зависит от полномочий.
-
-
Георгий Быстровзоров
акт сдачи приемки работ на предоставление персонала. Если кто знает где взять эту форму скиньте пожалуйста ссылочку. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО!!!!
-
а договор аустафинга у вас заключен? если да то акт делается, как акт выполненных работ на предоставление услуг персонала, где указываете сумму.
-
-
Галина Веселова
Подскажите кто знает. Открыл ИП по обслуживанию вычислительной техники, приобрел счет в банке, сделал печать. Что дальше, какие документы мне нужно составить для клиентов, какие нужно предоставлять в налоговую и т. д.?- Ответ юриста:
ДОГОВОР № ___ на техническое обслуживание компьютерной техники г. Москва «___» августа 200_ г. __________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице __________________ ___________, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице ___________________ _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Согласно условиям настоящего договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и её базовому программному обеспечению (БПО) . 2. В объём технического обслуживания входят: устранение всех неисправностей по вызову Заказчика, проведение профилактических работ, проверка работоспособности, введение в эксплуатацию новой компьютерноё техники, приобретённой на средства Заказчика, настройка локальной сети. Для выполнения профилактических работ Исполнитель обеспечивает регулярные, не реже 1 (Одного) раза в месяц, выезды своего специалиста к Заказчику. 3. Стоимость услуг по техническому сервису компьютерной техники и её базовому программному обеспечению согласовывается сторонами в соответствующих Протоколах согласования цены (Приложение №2). 4. Технический сервис компьютерной техники и её БПО включает в себя: 1) ежемесячные профилактические работы на компьютерной технике Заказчика, включая её полную комплексную проверку; 2) восстановление работоспособности компьютерной техники при выходе её из строя; 3) поддержку базового программного обеспечения, установленного с компьютерную технику; 4) антивирусную проверку компьютерной техники и её защиту лицензированными программными средствами; 5) техническое обслуживание, а в необходимых случаях и восстановление работоспособности компьютерных серверов Заказчика, включая Интернет-сервер; 6) настройку локальной сети Заказчика, восстановление подключения к сети Интернет; 7) закупку нового оборудования и программного обеспечения в соответствии с требованиями Заказчика и развитие локальной сети; 8) телефонные консультации в течении рабочего времени (с 10.00 до 18.00). Работы, указанные в п. п. 2), 5), 6) настоящего пункта, производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика. Исполнитель обязуется приступить к выполнению этих работ в течение 1.5 (Полутора) часов с момента вызова Заказчика. 5. В случае возникновения неисправностей компьютерной техники, Заказчик при вызове сообщает Исполнителю наименование дефектной аппаратуры, характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить. 6. Вызов Исполнителя Заказчик производит по телефону ____________ либо из Интернет ___________________. 7. В период действия настоящего договора Заказчик, по согласованию с Исполнителем, может снимать с технического сервиса или ставить на него дополнительно другую компьютерную технику или технические средства. 8. Согласование изменения состава технических средств оформляется соответствующим Дополнительным Соглашением и начинает действовать с момента его подписания. 9. В период действия настоящего договора Заказчик может перемещать компьютерную технику в пределах своей организации с уведомлением Исполнителя о произведенном перемещении. 10. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по техническому сервису в расчетный период оформляется двусторонним Актом сдачи-приёмки работ. 11. Исполнитель обязан обеспечить прибытие специалиста к Заказчику по его вызову в течение 1.5 (Полутора) часов с момента вызова по адресу: _______________________________________.
- Ответ юриста:
-
Вероника Щербакова
Где взять форму Акт приемки-сдачи работ-
Вам КС-2 или акт на окончание производства или этапа? КС-2 могу скинуть сейчас. Акт приемки-сдачи производственный завтра.
-
-
Вячеслав Селюшкин
Заказчик не хочет оплачивать работу. Мы сделали по договору часть работы, и приостановили дальше отому что не платят. Сейчас заказчик просто не отвечает на телефон и не хочет подписывать документ, чтобы нам оплатить часть работы. Как нужно поступить, может послать ему документы почтой?- Ответ юриста:
подпишите акт приемки сами при свидетелях и сделайте надпись заказчик от подписи отказался Гражданский кодекс предусматривает возможность одностороннего подписания акта приемки работ. В пункте 4 статьи 753 ГК РФ сказано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Если одна из сторон отказывается от подписания, в акте делается соответствующая отметка, и его подписывает другая сторона. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ суд может признать недействительным, лишь если он признает мотивы отказа от подписания акта обоснованными.
- Ответ юриста:
-
Евгения Тимофеева
как эту же мысль чётче записать. в диплом, описываю недостаток того, что отношения между контрагентами зачастую оформляются на основание счёта, а не договора Отсутствие договоров с поставщиками и покупателями. В основном оплата поставщику за товарно-материальные ценности (работы, услуги) осуществляется на основании выставленного счёта, без заключения договора. Также и отгрузка товарно-материальных ценностей в полном объёме осуществляется на основании оплаченной части (аванса) . Что в случае ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком, ограничит способность ООО «Солнце» доказать свои права в судебном порядке, так как счет имеет меньшую юридическую силу. В договоре же, прописывается ответственность сторон за ненадлежащим образом исполнение обязательство, что способствует- Ответ юриста:
Я бы добавила, что: Согласно ст. 161 ГК РФ сделки между организациями должны совершаться в простой письменной форме, то есть с заключением договора. Сам по себе счет не является ни доказательством заключения сделки, ни ее основанием. Кроме прочего, отсутствие подтверждающих юридических и бухгалтерских документов, а именно: договора, акта сдачи-приемки работ/услуг, счет-фактуры (если он выставляется) может повлечь не только ненадлежащее исполнение обязательств со стороны контрагента, но и неизбежные вопросы со стороны налоговых или иных проверяющих органов, как например отказ в возмещении НДС (если организация является плательщиком НДС) . "Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме 1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения: 1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. "
- Ответ юриста:
-
Вячеслав Детушкин
Есть ли какой-то нормативный документ, определяющий правила сдачи/приёмки механомонтажных работ по качеству?-
конечно.СНиПы
-
-
Константин Доставалов
срок составление акта сдачи приемки. Ели написано "не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работ оформляется акт сдачи приемки", то это значит через сколько дней?
-
Дата фактического окончания выполнения работ + 1 день. То есть, работы закончились 14/09/2013, + 1 день = акт должен быть оформлен не позднее 16/09/2013. Следовательно, 15/09/2013
-
-
Антон Няников
Примерный Акт сдачи приемки работ по дог. Подряда?- Ответ юриста:
АКТ N ______сдачи-приемки работ__________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующ___ на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что Подрядчиком на основании задания Заказчика N ___ от "__"______ ____ г. выполнены работы по ______________ и изготовлена следующая готовая продукция:------T---------------------------------------T-------------------¬¦ No. ¦ Наименование ¦ Количество ¦¦ п/п ¦ готовой продукции ¦готовой продукции ¦+-----+---------------------------------------+-------------------+¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------------------+-------------------+¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------------------+-------------------+¦ ¦ Итого: ¦ ¦L-----+---------------------------------------+--------------------Работы, выполненные Подрядчиком, изготовлены из материалов (сырья) Заказчика, переданных по акту приемки-передачи N ___ от "___"_____ ____ г. , на оборудовании Заказчика, переданном по акту приемки-передачи N ____ от "___"________ ____ г.Указанные работы удовлетворяют/не удовлетворяют требованиям Заказчика, установленным в договоре подряда N ____ от "____"________ ____ г. и задании N ____ от "__"_______ ____ г.Замечания Заказчика: _________________________________________________________________________________________________________________________________Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, второй - у Заказчика. Работу сдал Работу принял от Подрядчика от Заказчика__________________________ _____________________ (подпись) (подпись) М. П. М. П.
- Ответ юриста:
-
Иван Куприк
Нужна помощь юристов!!!!. Дело в том,что наша компания выполняла подрядные работы на крупном объекте. Договор имеется, но конкретных сумм и , вообще, конкретики в нем нет!!! Заказчик не хочет подписывать нам объемы выполненных работ (КС-2 и КС-3), постоянно придумывая разные причины! Как лучше, в таком случае, поступить... и можно ли как-то приостановить движение на объекте (он действующий, работы ведутся до сих пор)????- Ответ юриста:
Все зависит от условий договора: 1) есть ли обязанность у заказчика подписовать акты по указанным вами формам? 2) предусмотрена ли в договоре поэтапная сдача-приемка работ? ( поскольку одна из форм есть акт приемки) Всегда есть вариант в случае невыполнения стороной-контр агентом условий договора подряда расторгнуть данный договор в судебном порядке, оценить независимой оценкой стоимость выполненных работ, содрать неустойку ( как правило в договорах подряда она жесткая) , возместить судебные расходы, и т. д. Но как правило (если это не кидок) в случаях когда нарушения партнера очевидны, вопрос решается мирно. А вообще добрый совет на будующее, не лезьте в эти дела без юридического сопровождения, это всегда видно и этим могут воспользоваться против Вас.
- Ответ юриста:
-
Вячеслав Дунайский
Какие правовые нормы нарушены?. Есть договор подряда выполнения работ. Объем работ выполнен. Заказчик не выполняет условия Договора - не подписывает Акт выполненных работ и не оплачивает работы. Какие правовые нормы нарушены? Чтобы получить оплату за выполненную работу, необходимо обращаться в суд. Что указать в основании иска? Ради баллов, прошу не отвечать.- Ответ юриста:
Много судебной практики есть по вашему вопросу. Вот, к примеру: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 октября 2007 г. по делу N А28-9080/2006-476/7: ....закрытое акционерное общество "Отделстрой плюс" (далее - ЗАО "Отделстрой плюс") обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Кировский сельский строительный комбинат" (далее - ООО "Кировский сельский строительный комбинат") о взыскании 682666 рублей задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда от 24.04.2006 N 1-109, и 13786 рублей 78 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами... .Руководствуясь статьями 395, 711, 740, 746 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд решением от 16.05.2007 частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ОАО "Кировский сельский строительный комбинат" 393399 рублей 29 копеек основного долга и 7774 рубля 61 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами с 03.08.2006 по 16.10.2006, исходя из ставки рефинансирования 11 процентов годовых, действующей на момент принятия решения. Во взыскании остальной части долга суд отказал, так как факты сдачи подрядчиком и принятия заказчиком работ по договору подряда не подтверждены материалами дела... .ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ кассационной инстанции от 7 августа 2007 года Дело N А55-14678/2006: ...Истец неоднократно направлял ответчику письма с просьбой об окончательном принятии работ с приложением соответствующих актов и справок о стоимости выполненных работ и затрат. ..В соответствии с ч. 6 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. Ответчик в соответствии с п. 38 контракта объект не инспектировал и список исправлений и ремонтных работ, которые подрядчик должен осуществить перед подписанием окончательного акта принятия работ, не составил. В соответствии с ч. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Я бы еще ст. 309 ГК РФ добавила - Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.. . и ст. 310: Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства .... Это в целом, а так нужно конкретно ваш случай смотреть и разбирать.
- Ответ юриста:
-
Алина Комарова
Нужен образец-форма-фото сменного журнала учета работы компрессора, приемки и сдачи смен. Именно образец, как его оформить -графы столбцы где и что писать, можно фото, для компрессорщиков приёма сдачи смен.-
Здесь найдёте►
-
-
Роман Литвяков
Импорт сахара из Белоруссии. возможно ли как то вагонами импортировать сахар в Россию из Белоруссии или из Украины. Заранее благодарен- Ответ юриста:
купи и импортируй, кто не дает поезда еще ходят официальное название страны - Беларусь Оформление покупки сахара на ВНЕШНЕМ рынке страны (экспорт) Наши условия для заключения внешнеторгового контракта на поставку сахара: Предмет контракта: сахар (выбрать из ассортиментного ряда) Количество товара : минимальная партия - один вагон Качество товаров: сахар-песок − ГОСТ 21-94, сахар-песок рафинированный − ГОСТ 22-94 сахар прессованный "Городейский" − ТУ BY 600031529.006-2008 сахар обогащенный − ТУ BY 600031529.007-2008 Цена товара : согласовывается, в зависимости от страны-экспортера Условия платежа: предоплата Сроки поставки: по согласованию Отгрузка: со склада комбината Доставка: железнодорожным транспортом Сдача и приемка товаров: в соответствии с отгрузочными документами с участием представителя ТПП или бюро товарных экспертиз Обращаться по вопросам покупки: Начальник отдела маркетинга: тел. +375 1770 62 445 Мойсеня Игорь Александрович факс +375 1770 58 226 Нашу продукцию можно приобрести через официальных импортеров в следующих странах: ООО «Белорусская сахарная компания» (Российская Федерация) Адрес: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 58/2, помещение 2 Тел. 8-10-7-495-79-99-310 Тел. 8-10-7-495-79-99-311 Тел. 8-10-7-495-79-99-312 Web: belsahar.ru ООО «Белорусская аграрная компания» (Украина) Адрес: г. Киев ул. Шелковичная 42-44, офис 2-Д Тел. 8-10-380-44-490-69-71
- Ответ юриста:
-
Яков Ярмолинцев
Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта?. раньше был гост 19504-74. помогите найти новый.-
вряд ли будет новый ГОСТ. сейчас же все определяется договором или правилами организации, с которыми соглашается (или не соглашается) клиент
-
-
Виталий Семенищ
Вопрос по договору о ремонте квартиры.. Нужен хороший и простой договор. так чтоб можно было написать ручкой. принтера нет. Заранее Спасибо!- Ответ юриста:
Договор на проведение сантехнических работ Гражданин России ___, именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной стороны и _________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий договор. 1.Предмет договора. 1.1.Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по объекту: ____, квартира 97. 1.2.Перечень выполняемых работ по санитарным комнатам: Установка навесного унитаза, установка унитаза напольного типа «компакт» , выводы трубопроводов ХВС, ГВС и канализации на душевую кабину согласно требований и предписаний фирмы установщика, выводы трубопроводов ХВС, ГВС и канализации на гидромасажную ванну согласно требований и предписаний фирмы установщика, установка двух умывальников, установка стиральной машины, установка накопительного электроводонагревателя на 100 литров, подключение мойки кухонной и посудомоечной машины, установка водяного полотенцесушителя, устройство дренажных выводов на сборку фильтров, установка единого узла учёта и очистки холодной и горячей воды. Все трубопроводы холодной и горячей воды, канализационные трубопроводы прокладываются по готовым штробам и каналам. 1.3.Перечень выполняемых работ по системе отопления: Демонтаж шести радиаторов отопления и устройство на стальных трубопроводах узла с короткозамкнутым участком. Установка шаровых кранов под радиаторы отопительные, которые устанавливаются после подготовки стен. Установка шести радиаторов отопительных на подготовленные места. Радиатор у выхода на лоджию устанавливается в подготовленную нишу, трубопроводы на данный радиатор прокладываются скрыто. 1.4. Монтажные работы производятся из материала Заказчика. 1.5.Сроки выполнения работ: Начало ___ _______________ 20__ г. Окончание ___ _______________ 20__ г. 2.Стоимость работ и порядок расчета. 2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет: 69800 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот) руб. 2 .2.Оплата производится в три этапа первый (начало работ) - 50 % второй (выполнен основной объем работ) -25 % третий (сдача работ Заказчику) - 25 % 3.Порядок сдачи и приемки работ. 3.1.Приемка работ осуществляется на основании Акта приема-сдачи выполненных работ. 3.2.Заказчик в течение трех дней со дня получения Акта приема-сдачи работ обязан рассмотреть и подписать его или отправить в адрес Исполнителя, исполненный в письменном виде мотивированный отказ от приемки работ. 3.3.В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 4.Ответственность сторон. 4.1.В случае необоснованной задержки с выполнением работ и сдачей Заказчику работ против срока указанного п. 1.2 . настоящего Договора Исполнитель оплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. 4.2.В случае задержки с перечислением причитающейся Исполнителю суммы против срока п. 2.3 .п. 3.2 . настоящего Договора Заказчик уплачивает Исполнителю штрафные санкции в размере 0,5 %от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 4.3.Все дополнительные работы, не предусмотренные данным Договором, оформляются дополнительным соглашением . 4.4.В случае задержки Заказчиком проектной и технической документации срок выполнения работ по настоящему Договору корректируется. 5.Форс-мажор. 5.1.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно в письменной форме известить другую сторону. 6.Прочие условия. 6.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны и имеют равную силу. 6.2.Срок гарантии на выполненные
- Ответ юриста:
-
Наталия Матвеева
Работаю в банке по договору возмездного оказания услуг, могу ли я в одностороннем порядке прекратить работу?. кроме не получения оплаты, какие еще могут быть последствия?- Ответ юриста:
Можете прекратить, кроме неполучения денег - заплатите штрафные санкции - ЕСЛИ ОНИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОГОВОРОМ, также могут требовать в суде ущерб или упущенную выгоду - если это предусмотрено договором. Короче нужно читать условия договора. А так, договор возмездного оказания услуг мало чем отличается от договора подряда: одна сторона действует по заданию второй стороны. Схожесть договоров подкрепляется правовым регулирование и юридической практикой. Например, к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о договоре подряда, если это не противоречит нормам ГК РФ о возмездном оказании услуг и особенностям предмета этого договора (ст. 783 ГК РФ) . Однако, в договоре возмездного оказания услуг отсутствует материальный результат действия, а значит, оплачивается услуга как таковая: соответственно стадии сдачи и приемки, как правило, не выделяются.
- Ответ юриста:
-
Николай Химкин
сколько лет должны храниться в организации акты сдачи-приемки выполненных строительных работ?. если возможно, просьба дать какие-нибудь ссылки на законодательство и. т. д.- Ответ юриста:
Если это объект капитального строительства, то я обычно свои храню 3-6 месяцев после сдачи объекта в эксплуатацию (после получения разрешения на ввод) . Можно вообще их не хранить после ввода объекта, но у нас ещё может прийти ведомственная проверка (РЖД) . Насколько я знаю, в законодательстве срок хранения не обговаривается.
- Ответ юриста:
-
Игорь Литвинюк
как отсудить у предпринимателя деньги за выполненных работы без акта приёмки работ. после окончаний работ нам не выплатили деньги и мы подали в суд исковое заявление без акта приемки работ.каковы шансы?- Ответ юриста:
Рекомендую выслать почтой акт выполненных работ (заказное, с описью вложения) . Ждите дней 10-12 (срок доставки почты) и смело звоните, требуйте. Если реакции нет, еще через 14-16 дней отсылайте претензию, ждите еще месяц и идите в суд с иском о взыскании задолженности за работы, выполненные по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами Гражданский кодекс предусматривает возможность одностороннего подписания акта приемки работ. В пункте 4 статьи 753 ГК РФ сказано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Если одна из сторон отказывается от подписания, в акте делается соответствующая отметка, и его подписывает другая сторона. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ суд может признать недействительным, лишь если он признает мотивы отказа от подписания акта обоснованными. Однако обязанность доказывания того факта, что обязательства подрядчика по договору строительного подряда не исполнены надлежащим образом, в случае уклонения или отказа заказчика от подписания договора, ложится на самого заказчика.
- Ответ юриста:
-
Светлана Цветкова
Почему в России ворует Сердюков, а в тюрьму сажают Фарбера ?-
таково кривосудие России видел по 1 каналу передачку ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ сюжет судебного процесса КРАЙНЕ МАРАЗМАТИЧЕСКИЙ = начальник на авто насмерть задавил нескольких человек, но проходит по уголовному делу как свидетель, а в качестве...
-
-
Валентина Маркова
Основание оплаты заказчиком выполненных работ ?. (если может кто пояснить с ссылкой на статью) заранее спасибо.
- Ответ юриста:
Акт выполненных работ . .ст. 753 ГК РФ Статья 753. Сдача и приемка работ 1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. 2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. 3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. 4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. 6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. Статья 711. Порядок оплаты работы 1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
- Ответ юриста:
-
Евгений Нагорных
Хочу работать дома. Я дизайнер. Хочу дать объявление в местную газету, что типа могу недорого изготовить какие-либо макеты и т.п.В этом случае я что-то государству должна? Налоги какие-нибудь и т.п.Поспорили со знакомым, и теперь я в замешательстве - так это или нет?Разъясните плиз :)- Ответ юриста:
1)если будете выполнять работы для юр. лиц - придётся регистрироваться как ИП (и отчитываться в налоговую) , потому что некоторые из них будут работать с вами только по договору подряда и перечислять деньги на ваш расчётный счёт и отчитываться в налоговую о том, что вам заплатили2)если только для граждан - можно и просто так3)я как юрист принимаю граждан и беру с них небольшие деньги и не отчитываюсь по ним. с юр. лицами - сложнее, приходится писать договор и акт сдачи-приёмки работ (смотри Гражданский Кодекс РФ - глава 37 "Подряд")
- Ответ юриста:
-
Валерий Сенькив
В чем отличие пластиковых окон у разных компаний? Как выбрать ?
-
Чтобы правильно выбрать окна нужно прежде всего выбрать фирму поставщика. Надо учитывать рекомендации и опыт работы фирмы, в которую Вы хотите обратиться. Обратитесь к своим друзьям и родственникам, к коллегам по работе, всегда найдутся люди...
-
-
Зоя Филиппова
Будьте добры, кто знает, подскажите каккие документы необходимо предоставить при сдаче шпунтовой стенки.?-
акт приемки выполненных работ акт скрытых работ копии накладных на затраченные материалы сертификаты на материалы гарантийный паспорт
-
-
Елена Лебедева
Уважаемые бухгалтера, проверьте пожалуйста.. 1Выписка из расчетного счета А) Получено по чеку (40 900) 50-51 Б) Перечислено бюджету (3 900) 68-51 В) Перечислен ЕСН (2900) 69-51 2Авансовый отчет №8 от 7.01.2007 Израсходовано на производственные нужды (1200) ? 3РКО №12 от 07.01.2007 и платежная ведомость Выдана заработная плата работникам (40 900) 70-50 4Требование №11-14 Отпущено в производство: 4.1 Ткань (3300) 20-10 4.2 Нитки (940) 20-10 4.3 Фурнитура (1060) 20-10 5Приходный ордер №7 и счет №200 оптовой базы №6 5.1 Ткань (6900) 5.2 Нитки (1100) 6Наряды на выполнение работы и расчетные ведомости 6.1 Начислена заработная плата (30900) 26-70 6.2 Удержан НДФЛ (4017) 70-68 7Справка бухгалтерии Произведены отчисления ЕСН (8034) 26-69 8Справка бухгалтерии Начислена амортизация основных средств (2100) 20-02 9Акт приемки передачи Поступили безвозмездно основные средства по остаточной стоимости (11800) 08-02 10Акт приемки сдачи работ (накладные) Сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости(66550)43-20 11Счет-накладные,счет-фактура Предъявлены платежные документы по сданной заказчику продукции 11.1 По договорной цене (92700) 62-90 11.2 По фактической себестоимости (66550) ? 12Справка бухгалтерии 12.1 Зачисляется ранее полученный аванс заказчика (2900) 12.2 Расчитан финансовый результат отчетного месяца ?(как рассчитать) 90-99 приб. 99-90-уб. 12.3 Начислен налог на прибыль и бюджет (п.12.2*0,24)99-68 13Выписка из расчетного счета 13.1 Перечислено поставщикам (20900) 60-51 13.2 Погашена ссуда (10900) 66-51 13.3 Начислен платеж за продукцию (90700) ?- Ответ юриста:
1 Выписка из расчетного счета А) Получено по чеку (40 900) 50-51 Б) Перечислено бюджету (3 900) 68-51 В) Перечислен ЕСН (2900) 69-51 2 Авансовый отчет №8 от 7.01.2007 Израсходовано на производственные нужды (1200) Д 20К 71 3 РКО №12 от 07.01.2007 и платежная ведомость Выдана заработная плата работникам (40 900) 70-50 4 Требование №11-14 Отпущено в производство: 4.1 Ткань (3300) 20-10 4.2 Нитки (940) 20-10 4.3 Фурнитура (1060) 20-10 5 Приходный ордер №7 и счет №200 оптовой базы №6 5.1 Ткань (6900) Д 10 К 60 5.2 Нитки (1100) Д10 К60 6 Наряды на выполнение работы и расчетные ведомости 6.1 Начислена заработная плата (30900) Д20-К 70 6.2 Удержан НДФЛ (4017) Д70-К68 7 Справка бухгалтерии Произведены отчисления ЕСН (8034) Д20-К69 8 Справка бухгалтерии Начислена амортизация основных средств (2100) Д20-К02 если оборудование находится в цехе и связано, непосредственно с выпуском продукции, если оно не связано с выпуском, то проводка: Д 25 К 02 9 Акт приемки передачи Поступили безвозмездно основные средства по остаточной стоимости (11800) Д 08-К 98/2 10 Акт приемки сдачи работ (накладные) Сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости (66550) Д43-К20 11 Счет- накладные, счет-фактура Предъявлены платежные документы по сданной заказчику продукции 11.1 По договорной цене (92700) Д62-К90/1 11.2.НДС выделен Д90/3 К 68/2(14140,68) 11.3 По фактической себестоимости (66550) Д 90/2 К 43 12 Справка бухгалтерии 12.1 Зачисляется ранее полученный аванс заказчика (2900),Наверное не зачисляется, а засчитывается Д62/1К 62/2 12.2 Рассчитан финансовый результат отчетного месяца ?(как рассчитать) : Д90-К99- прибыль, Д 99-К 90-убыток. А считается так: Надо сделать самолетик по счету 90 и отразить на нем дебетовые и кредитовые обороты, а потом вычесть из кредита дебет, если окажется, что кредит больше будет прибыль и наоборот. 12.3 Начислен налог на прибыль и бюджет (п. 12.2*0,24) Д99-К68 13 Выписка из расчетного счета 13.1 Перечислено поставщикам (20900)Д60-К51 13.2 Погашена ссуда (10900) Д66-К51 13.3 Начислен платеж за продукцию (90700).Наверное не начислен, а перечислен: Д51 К 62
- Ответ юриста: