Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 37] [Статья 720] ✍ Читать комментарий к статье
1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.
7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.
Консультации юриста по ст. 720 ГК РФ
-
Карина Лебедева
Добрый день, в каком пункте ГК указанно о сроках приемке работ подрядчика и в какой срок заказчик должен дать комментарии по замечаниям, ,а если заказчик не выставляет свои замечания то работы считаются принятыми-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Евгений Шарагин
Здравствуйте! Есть вопрос по взаимоотношениям заказчик-подрядчик. Ответите?-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Евгений Наркисов
Здравствуйте,нам заказчик не возвращает согласованные акты выполненных работ, какой статьей можно руководствоваться в официальном письме?-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Вячеслав Китаев
Здравствуйте. у меня вот какое дело. срезали дорожный знак, но не до конца-осталась торчать часть трубы. Повредил машину. Обратился в УЖКХ с требованием оплатить мне ремонт. мне отказывают. требуют обосновать по закону мои требования. помогите пожалуйста мне составить исковое заявление в суд на УЖКХ используя законы ,нормативы и статьи. по которым Я могу привлечь УЖКХ и выиграть дело в Суде. за ранее спасибо. с уважением . моя почта Sasha-1978@yandex.ru-
Ответ на вопрос дан по телефону
-
-
Дмитрий Букин
что будет подрядчику, если он не известил заказчика о конце строит. работ и не вызвал его для составления акта приемки- Ответ юриста:
На практике суды в качестве надлежащего доказательства выполнения подрядчиком работ признают в основном только акт выполненных работ, оформленный надлежащим образом. Самое печальное: Заказчик вправе отказаться от приемки выполненной работы, если в результате пропуска подрядчиком срока выполнения работ он утратил интерес к исполнению договора. Отказ заказчика от приемки работ, выполненных с пропуском определенного договором срока, суды признают мотивированным на основании ст. 405 ГК РФ. Согласно данной норме просрочка должника, в результате которой исполнение утратило интерес для кредитора, дает последнему право отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. При этом такой отказ признается мотивированным, если заказчик докажет, что результат выполненных работ не представляет для него интереса, а также экономической необходимости.
- Ответ юриста:
-
Лилия Пугачева
порядок реализации подрядчиком выполненных работ при уклонении заказчика от приемки.-
отправляешь акт письмом заказным с уведомлением или лично в руки и все!! ! Если не принимает и не высылает замечания в установленный договором срок, то признается принятым. ! Как правило надо прописывать в договоре такие случае)))) а в чем...
-
-
Валерия Рябова
Может ли заказчик оплатить часть выполненных работ, если подрядчик до сих пор не подписал акт приемки объекта для выполн-
может, не запрещено, но нужно ли, ..это другой вопрос...
-
-
Артем Хлопков
Подрядчиком были выполнены строительные работы без договора подряда. Но Заказчиком и Подрядчиком подписан Акт приемки...-
Акт приемки работ подписаны, ладно. Но, почему работу Подрядчики без договора сделали, непонятно. Значит какой-то сговор есть. Подрядчик после выполнения работ дают какой-то откат Заказчику. Вот и все. Рассмотрите любые нюансы. Будьте...
-
-
Вадим Лебеденков
какие действия может предпринять подрядчик,. если заказчик уклоняется от приемки результатов работы ?- Ответ юриста:
ст 720 ГК РФЕсли иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.и ст. 753Статья 753. Сдача и приемка работ 1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.то есть смотря что у Вас за подряд
- Ответ юриста:
-
Тамара Казакова
Заказчик ЗАО задерживал подписание акта приемки незавершенного строительства и в связи с этим не оплачивал. выполненные работы. Подрядчик обратился в суд с требованием взыскать с заказчика стоимость работ, приемка которых необоснованно задерживалась. Заказчик против иска возражал, ссылаясь на то, что выполненные работы не соответствуют проектной документации и оговоренному качеству. Какими документами должны быть подтверждены доводы сторон для разрешения спора: а. в пользу заказчика б. в пользу подрядчика? помогите р%-
У подрядчика есть платежное поручение на аванс платежа? Это все возможно выиграть через арбитражный суд обращайтесь [ссылка появится после проверки модератором]
-
-
Тамара Тимофеева
Вопрос к опытным юристам. Какие действия подрядчика если заказчик не подписывает акт приемки работ а хочет дать доп раб-
Заключить договор оказания юридических услуг )))))))))))))))))))))))))))
-
-
Светлана Герасимова
Какие действия необходимо предпринять подрядчику при отказе заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ?. если можно, более подробно опишите. или ссылку на сайт дайте... ооочень надо.-
при отказе в установленные по договору сроки подписания акта приемки, подрядчик собирает коммисию из трех человек, шлет теллегрммой приглашение заказчику, и подписывает акт самостоятельо.
-
-
Вадим Юркевич
Заказчик не хочет оплачивать работу. Мы сделали по договору часть работы, и приостановили дальше отому что не платят. Сейчас заказчик просто не отвечает на телефон и не хочет подписывать документ, чтобы нам оплатить часть работы. Как нужно поступить, может послать ему документы почтой?- Ответ юриста:
подпишите акт приемки сами при свидетелях и сделайте надпись заказчик от подписи отказался Гражданский кодекс предусматривает возможность одностороннего подписания акта приемки работ. В пункте 4 статьи 753 ГК РФ сказано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Если одна из сторон отказывается от подписания, в акте делается соответствующая отметка, и его подписывает другая сторона. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ суд может признать недействительным, лишь если он признает мотивы отказа от подписания акта обоснованными.
- Ответ юриста:
-
Григорий Шнейдеров
задачка по обществу..помогите плиз решить!...-
Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении...
-
-
Артем Хмырев
Договор подряда заключила на 3 месяца,чтобы каждый месяц его не обновлять.. Работа не требует какого-то завершения(будь то строительство или что-то похожее)однотипная из месяца в месяц.В договоре пропитано,что оплата ежемесячня.Отработала месяц,хочу уйти.Заплатят мне за месяц отработки?- Ответ юриста:
Читайте условия договора. В нем должны быть подобные условия. Если нету, то исходя из закона. Статья 729. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат. В вашем же случае наблюдается классический пример, когда недобросовестный работодатель пытается подменить "трудовой договор" гражданско-правовой сделкой, чтобы не исполнять все свои должные обязанности которые вытекают из трудового договора. Это отпуска, больничные и т. п.
- Ответ юриста:
-
Мария Соловаьева
хочу расторгнуть договор с фирмой, которая делает мне ремонт в ванной. чем мне это грозит?. фирма по ремонту квартир взялась сделать ремонт в моей ванной. был подписан договор, но там пункты все не оч ясные для меня. ремонт длится уже 8-ой день, сейчас уже 14 часов, никто из рабочих не пришел. разговаривать с гендиректором бесполезно, он мне сообщил, что у него оч много заказов. возникло непреодолимое желание предложить им покинуть мою квартиру, вместе с оборудованием. нанять других людей, чтобы положили плитку и поставили раковину. помогите.- Ответ юриста:
Расторгайте, но обязаны оплатить понесенные затраты подрядчика и оплатить выполненную часть работ Статья 729 ГК РФ. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.
- Ответ юриста:
-
Валентина Фролова
как составить договор между ТСЖ и собственником МКД на содержание и текущий ремонт дома-
ДОГОВОР 1 на содержание и текущий ремонт ТСЖ г. Собинка 20____ г. Товарищество собственников жилья дома____ по ул. _________г. Собинки именуемое в дальнейшем Заказчик в лице Председателя правления ТСЖ______________________________...
-
-
Анастасия Цветкова
Сдача работ в договоре стой подряда.. Ситуация такая: был заключен договор строй подряда, мы - подрядчик. По завершению работ направили Заказчику акты приемки-сдачи на подписание, письмо заказное с уведомлением вернулось в связи с "истечением срока хранения". Иными словами заказчик уклоняется от подписания. Готовим иск. Вопрос: когда обязанность по сдаче работ считается исполненной? Где то читал про то, этим моментом является момент сдачи письма в почтовое отделение, но не уверен. Прошу ответ со ссылкой на источник, а не просто рассуждения. Заранее спасибо- Ответ юриста:
В соответствии с п. 1 статьи 753 ГК РФ Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно На заказчика возлагается обязанность немедленно приступить к приемке работ по получении от подрядчика сообщения о готовности работ к сдаче. Слово "немедленно" едва ли в данном случае имеет иной смысл, чем смысл словосочетаний "в предельно короткий срок", "незамедлительно", "в кратчайший срок" и т. п. Ведь для подготовки к приемке работ заказчик должен располагать необходимым временем. Во избежание споров по этому поводу целесообразно указывать в договоре конкретный срок, в течение которого заказчик должен приступить к приемке работ. Явная просрочка заказчика с приемкой объекта, во-первых, переносит на него риск случайной гибели результата работ (п. 2 ст. 705 ГК РФ) и, во-вторых, дает подрядчику право требовать возмещения вызванных задержкой приемки убытков. Вы отправили по почте извещение Заказчику о готовности к сдаче объекта. Отступите от этого временного момента срок, на «пробег» почты» и отсчитывайте неустойку Заказчику, которая должна быть оговорена в Вашем договоре подряда.
- Ответ юриста:
-
Валентина Титова
Заказчик подписал Акт сдачи-приемки, но потом обнаружились ндостатки в выполненной работе. Можно ли вернуть деньги?. Акт сдачи-приемки был подписан заказчиком, но после подписания обнаружилось что в работе есть недостатки. Можно ли вернуть деньги за не выполненную работу и на каком основании? со ссылкой на ГК РФ- Ответ юриста:
Гражданский кодекс Российской Федерации Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) , в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475). Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы 1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. 2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. 3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
- Ответ юриста:
-
Полина Козлова
как обязать подписать акт выполненных работ?. выполнили работы, результат работ до сих пор стоит у нас на базе, заказчик его не забирает и не оплачивает, акт выполненных работ не подписан, как быть? Может кто писал исковое заявление о принятии выполненных работ?- Ответ юриста:
Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком ....6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.
- Ответ юриста:
-
Кирилл Концевенко
Основание оплаты заказчиком выполненных работ ?. (если может кто пояснить с ссылкой на статью) заранее спасибо.- Ответ юриста:
Акт выполненных работ . .ст. 753 ГК РФ Статья 753. Сдача и приемка работ 1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. 2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. 3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. 4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. 6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. Статья 711. Порядок оплаты работы 1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
- Ответ юриста:
-
Анна Федорова
Если Подрядчик по договору не выполняет работы, Заказчик может нанять другого подрядчика?. В Какой статье ГК это написано? Может у меня развита слепота и невнимательность, но найти не могу... +(- Ответ юриста:
Нанять другого подрядчика Вы вправе в любое время, но лучше для защиты ваших прав будет, чтобы Вы сначала расторгли договор с нерадивым предшественником. И чтобы всё это протекало в рамках правового поля. Начнём с этого. Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Этим продолжим. Статья 729. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат. А этим окончим. Ввиду того, что в статье 717 присутствует оговорка - "Если иное не предусмотрено договором подряда". Статья 450. Основания изменения и расторжения договора 1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
- Ответ юриста:
-
Кирилл Никифоров
А что...если....принародно...расстрелять....хоть одного вора-чиновника? Как считаете...это решит проблему...?-
Теоретически, да. Только одним тут не обойдешься, надо хотя бы сотню тысяч, иначе Россию не проймешь.
-
-
Наталья Денисова
кто отвечает по договору подряда если заказчик не забрад вовремя товар, а на след день был пожар и заказ сгорел?. Между С. и Р. был заключён договор, в силу кото¬рого С. обязалась набрать на компьютере и распечатать по заказу Р. 5 экземпляров кандидатской диссертации. По условиям договора готовые тексты С. должна была предоставить к 12 ноября, Вечером 11 ноября С. позвонила Р. и сообщила ему о готовности работы, по¬просив забрать готовые экземпляры на следующий день у неё на работе. Однако 12 ноября Р. не зашел и С., оставив тексты в ящике своего рабочего стола, ушла домой. В ночь с 12 па 13 ноября в здании учреждения, где работала С., произошел пожар, и все экземпля¬ры работы погибли. 14 ноября Р. явился за получением заказа, С. сообщила ему о пожаре и предложила оплатить фактически выполненную работу. Р. ответил отказом, заявив при этом, что он не только не собирается платить за то, что не получил, но и заставит С. оплатить стоимость бумаги, которую он ей предоставил для выполнения работы. Решите спор.- Ответ юриста:
Статья 705. Распределение рисков между сторонами 1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда: риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона; риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. 2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.
- Ответ юриста:
-
Надежда Романова
На основании доверенности на полученике ТМЦ доверенному (заказчику) исполнителем был выдан отремонтированный грузовик. Также доверенный подписал акт выполненных работ. Считается ли его подпись в акте выполненных работ фактом выполненных услуг исполнителем.- Ответ юриста:
Доверенность на получение предполагает полномочия подписание акта выполненных работ. Согласно ГК ст. 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком . 1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) 2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку
- Ответ юриста:
-
Инна Веселова
Списывать материалы мы должны после составления КС-2?. Я не составляю и не понимаю что такое кс 2 и кс 3, но иногда приходиться списывать материалы по этим докам, я так поняла что кс 2 это предворительный расчет что будет использоваться и сколько это будет стоить, а кс 3 это типо акта после окончании работ дают.- Ответ юриста:
Формы КС-2 и КС-3оформляется сдача подрядчиком (приемка заказчиком) результатов выполненных подрядных работ. Эти документы составляются подрядчиком, подписываются двумя сторонами договора и являются основанием для включения стоимости подрядных работ в состав вложений во внеоборотные активы у заказчика. Для оформления операции по списанию материалов на строительство формы КС-2 и КС-3 не предназначены. На основании п. 1 ст. 713 ГК РФ после окончания работы подрядчик обязан представить заказчику отчет об израсходовании материала, который и будет оправдательным документом для обоснованного списания материалов.
- Ответ юриста:
-
Юлия Герасимова
Пожалуйста подскажите кто знает!! Вопрос в пояснениях, касается договора подряда.. При составлении договора мы допустили ошибку не прописав фразу "В случае не предоставления мотивированного отказа работы считаются принятыми". В итоге работы мы выполнили, а заказчик отказывается их принять никак не мотивируя свой отказ. Подскажите на какую статью в законе можно сослаться в данной ситуации? ? Заранее огромное спасибо =)- Ответ юриста:
Ознакомьтесь со ст. 720 и ст. 753 ГК РФ. Статья 753. Сдача и приемка работ 1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. 2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. 3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. 4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. 6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
- Ответ юриста:
-
Наталия Казакова
если при договоре подряда до сдачи работы заказчику было уничтожено это имущество,. то кто отвечает за ущерб? По какой статье ГК?- Ответ юриста:
Всегда лучше договориться, суд - это крайний случай. Судебная система у нас еще далека от нормы, по гражданским делам процессы длятся годами! Обратитесь в юридическую консультацию, надо видеть договор и знать подробности сделки, чтобы дать правильный ответ. Причиной ущерба могут быть форс-мажорные обстоятельства или халатность и не выполнение норм, например, пожарной безопасности подрядчиком.
- Ответ юриста:
-
-
http://gk-delo.ircenter.ru/ru/nb/cons/podraid НИПИстатинформ Госкомстата Российской Федерации на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года 835 О первичных учетных документах разработал Альбом...
-
-
Юлия Полякова
как реагировать если заказчик затягивает подписание акта о приёмке выполненных работ? в договоре такой пункт не прописан- Ответ юриста:
Для начала, обратиться с письменным требованием о необходимости подписать акт приемки выполненных работ в добровольном порядке. Если в ответ тишина, то в суд с иском!! ! Статья 753. ГК РФ Сдача и приемка работ 1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. 2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. 3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. 4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. 6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
- Ответ юриста:
-
Геннадий Лукашевич
В какой срок "заказчик" обязан принять выполненные работы у "подрядчика".- Ответ юриста:
В договоре обязательно должно быть прописано в каком порядке Заказчик обязан принять выполненные работы. Ес. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. 2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. 3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. 4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. 6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. ли такой порядок не оговорен, то ст. 753 ГК РФ предусматривает
- Ответ юриста:
-
Валерий Таловеров
по договору подряда не выполнены конкретные работы. из за погодных условий и экономического кризиса. работник требует через суд выплотить ему всю сумму указанную в договоре. Но ведь он выполнил только часть. часть денег и получил.- Ответ юриста:
Вы все правильно сделали. В акте отразили фактически выполненную работу - за неё и заплатили. Пусть себе идет в суд. Погодные условия и экон. кризис не относятся к форс-мажорным обстоятельствам. Статья 711. Порядок оплаты работы 1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
- Ответ юриста:
-
Сергей Вардин
Как грамотно написать претензию к строительной компании, которая не ведет работу по строительству дачного дома?. Работа была начата, но вскоре остановилась. При заказе работ был заключен договор в письменном виде. В нем указанна сумма предоплаты, однако, после этого мы передали еще дополнительно денежную сумму (уже в процессе начатой работы) , и, к сожалению, это не было зафиксировано в письменном виде. Но имелись посторонние свидетели передачи денег. Что обязательно нужно указать в претензии? Пожалуйста, подскажите.- Ответ юриста:
Руководителю _____________________________________ (наименование организации-подрядчика, _____________________________________ адрес, Ф. И. О. ) от ___________________________________ (Ф. И. О. , адрес заказчика) Претензия о нарушении срока окончания строительства объекта недвижимости "__" ____________ 20__ г. между __________________________________ и (Ф. И. О. заказчика) ______________________ был заключен договор строительного подряда N ____. (наименование организации-подрядчика) Указанным договором предусмотрено строительство ____________________ (указать объект недвижимости; перечислить его основные _________________________________________________________________________ характеристики, предусмотренные технической документацией, например, этажность, площадь и т. д. ) по адресу: _______________________________. (указать строительный адрес) Строительство должно осуществляться по графику, составленному сторонами договора, а датой начала строительных работ являться "___" ____________ 20__ г. В соответствии с п. _______ договора строительство данного объекта должно быть завершено подрядчиком не позднее "___" _______________ 20__ г. , а приемка выполненных работ произведена заказчиком в течение _______ дней после фактического завершения работ. Однако ваша организация неоднократно нарушала график строительных работ и к установленному договором сроку не завершила строительство _____________________. (указать объект недвижимости) Строительство объекта было окончено только "___" __________ 20__ г. , акт приемки-сдачи выполненных работ подписан "___" ______________ 20__ г. Таким образом, ______________________ ненадлежащим образом исполнило (наименование организации-подрядчика) свое обязательство относительно срока окончания работ. Согласно п. ______ договора за нарушение срока окончания работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере ______% от общей стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить убытки. В соответствии со ст. 393, 394 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 28 Закона "О защите прав потребителей", п. _____ договора, прошу вас перечислить __________________ руб. (_____________________ руб. (сумма цифрами и прописью) составляет неустойка, ____________ руб. - убытки) на мой расчетный счет в банке ___________________________________________________________________ (указать реквизиты банка) в счет уплаты неустойки и возмещения убытков за нарушение срока окончания строительства. В п. ___ договора строительного подряда опредлен _____ -дневный срок рассмотрения претензии, исчисляемый со дня ее отправки контрагенту. Приложения: 1. Копия договора строительного подряда от "___" ___________ 20__ г. N ________. 2. Копия акта приемки-сдачи выполненных работ от "___" _____________ 20__ г. N ________. 3. Расчет суммы неустойки. 4. Расчет суммы убытков.
- Ответ юриста:
-
Полина Фомина
Законна ли продажа телефона сданного в ремонт и не полученного в сроки, указанные в акте приемки в ремонт?-
Ну какая разница, какие сроки. Если это ваш телефон, конечно незаконна продажа. Статья 738. Последствия неявки заказчика за получением результата работы В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы или иного...
-
-
Евгений Каталыгин
, с учетом Купили материалы, изготовили из них продукцию.Вопрос внутри. Нам заказали сделать ларек. Мы купили материалы, отдали на переработку сторонней организации. Они изготовили продукцию стоимость 1ед. которой более 100 т. руб. (материалы+работа) . Как мне ее приходывать ( акт приемки продукции или это уже основные средства или еще варианты) ? Если заказчик откажется от приемки товара, в какой момент могу списать затраты на материалы и услуги сторонней организации в БУ и НУ?- Ответ юриста:
Когда давальческие материалы передаются для изготовления из них готовой продукции, затраты на их переработку и учётная их стоимость формируют себестоимость продукции. Себестоимость готовой продукции у давальца может включать в себя стоимость сырья и услуг по переработке, транспортные расходы, долю общепроизводственных и общехозяйственных расходов, приходящуюся на готовую продукцию, оплату посреднических услуг, командировочные расходы и т. д. Все расходы, связанные с такой переработкой, желательно отражать на отдельном субсчёте счёта 20, например на субсчёте "Переработка на давальческих условиях". Получение готовой продукции отражается на счёте 43 "Готовая продукция". Для признания в целях исчисления налога на прибыль затрат по аннулированным заказам подрядчику следует иметь: - договор подряда; - смету и график выполнения работ; - письменное уведомление об отказе заказчика от исполнения договора с подтверждением, что причина отказа не связана с ненадлежащим исполнением договора подрядчиком; - акт об аннулировании заказа; - акт сдачи-приемки выполненных работ (на дату аннулирования заказа) ; - дополнительное соглашение к договору с указанной суммой возмещения убытков; - первичные учетные документы, подтверждающие понесенные организацией расходы для исполнения договора, включая справки бухгалтера, табели учета рабочего времени, ведомости начисления зарплаты, лимитно-заборные карты, требования-накладные, договоры на приобретение работ и услуг у сторонних организаций, акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и др. При отсутствии у подрядчика указанных документов затраты по аннулированному заказу могут быть не приняты в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. Указанные затраты включаются в состав расходов в том отчетном периоде, когда заказ был аннулирован
- Ответ юриста:
-
Станислав Выготский
Журналист заключил с редакцией договор подряда. Обязательны ли акты приема-передачи после написания статей?- Ответ юриста:
Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) .4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) , в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.
- Ответ юриста:
-
Тамара Романова
Вы не могли бы мне помочь?. Гражданка Кукина С.В. по договору бытового подряда сдала в химчистку дубленку. Через несколько дней произошла кража из химчистки, во время которой наряду с другими вещами была похищена и дубленка Кукиной. Администрация химчистки отказала Кукиной в добровольном возмещении убытков, ссылаясь на то, что права последней нарушены преступником, который разыскивается милицией. Возникли ли гражданские правоотношения в данной ситуации? Если да, то между какими субъектами и на основании каких юридических фактов?
- Ответ юриста:
Гражданский кодекс Статья 705. Распределение рисков между сторонами 1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда: риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона; риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. 2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.
- Ответ юриста:
-
Лилия Степанова
Кто формально прав в этой ситуации?-
формально прав тот кто действует по договору. что там в договоре написано? если договора нет - то прав потребитель. оплатил услугу, получил половину, хочет вернуть вторую половину денег. Мне кажется, 200 рублей, это разница между тем, что...
-
-
Игорь Петровцев
Какие правовые нормы нарушены?. Есть договор подряда выполнения работ. Объем работ выполнен. Заказчик не выполняет условия Договора - не подписывает Акт выполненных работ и не оплачивает работы. Какие правовые нормы нарушены? Чтобы получить оплату за выполненную работу, необходимо обращаться в суд. Что указать в основании иска? Ради баллов, прошу не отвечать.
- Ответ юриста:
Много судебной практики есть по вашему вопросу. Вот, к примеру: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 октября 2007 г. по делу N А28-9080/2006-476/7: ....закрытое акционерное общество "Отделстрой плюс" (далее - ЗАО "Отделстрой плюс") обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Кировский сельский строительный комбинат" (далее - ООО "Кировский сельский строительный комбинат") о взыскании 682666 рублей задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда от 24.04.2006 N 1-109, и 13786 рублей 78 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами... .Руководствуясь статьями 395, 711, 740, 746 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд решением от 16.05.2007 частично удовлетворил исковые требования, взыскав с ОАО "Кировский сельский строительный комбинат" 393399 рублей 29 копеек основного долга и 7774 рубля 61 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами с 03.08.2006 по 16.10.2006, исходя из ставки рефинансирования 11 процентов годовых, действующей на момент принятия решения. Во взыскании остальной части долга суд отказал, так как факты сдачи подрядчиком и принятия заказчиком работ по договору подряда не подтверждены материалами дела... .ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ кассационной инстанции от 7 августа 2007 года Дело N А55-14678/2006: ...Истец неоднократно направлял ответчику письма с просьбой об окончательном принятии работ с приложением соответствующих актов и справок о стоимости выполненных работ и затрат. ..В соответствии с ч. 6 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. Ответчик в соответствии с п. 38 контракта объект не инспектировал и список исправлений и ремонтных работ, которые подрядчик должен осуществить перед подписанием окончательного акта принятия работ, не составил. В соответствии с ч. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Я бы еще ст. 309 ГК РФ добавила - Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.. . и ст. 310: Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства .... Это в целом, а так нужно конкретно ваш случай смотреть и разбирать.
- Ответ юриста:
-
Валерия Сергеева
можно ли подать на заказчика в суд если тот в свою очередь не выплатил денежные средства по договору- Ответ юриста:
Ученик, в твоем вопросе отсутствует информация, которая необходима для квалифицированного ответа на твой вопрос.. . Подрядные работы выполнены подрядчиком? Акт приемки выполненных работ подписан заказчиком? Если ответ на эти вопросы положительный, то - вперед, в суд. Ученик, прими добрый совет: Для того, чтобы продвигаться далее полестнице приобретения знаний, сначала научись и для себя, и для других правильно, информативно формулировать свои проблемы в вопросах. Это - азы. Без это ты никаких знаний не получиш.
- Ответ юриста:
-
Анатолий Тюриков
обязательно ли на акте выполненных работ ставить печать организации - Заказчика? или достаточно подписи?- Ответ юриста:
Печать на акте выполненных работ (оказанных услуг) необязательна. Обоснование: Законодательством не предусмотрена унифицированная форма акта выполненных работ (оказанных услуг) . Пункт 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" содержит перечень обязательных реквизитов для документов, формы которых не предусмотрены в альбомах унифицированных форм. Обязательное наличие печати там не предусмотрено. В то же время для исполнителя надежнее, если заказчик проставит свою печать. Это будет дополнительным аргументом, если заказчик откажется платить, ссылаясь на то, что в документе с его стороны стоит подпись неуполномоченного лица. Е. В. Дмитриенко ООО "КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ" Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс 24.08.2011 Вывод из судебной практики: Отсутствие печати организации, осуществлявшей приемку работ у подрядчика, на акте выполненных работ не признается судом обстоятельством, которое лишает такой акт доказательной силы. Судебная практика: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2007 по делу N А38-95-18/63-2007 "...Проанализировав и оценив представленные в материалы дела доказательства (акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2004 года N 1 по форме N КС-2 и справка от 24.09.2004 по форме N КС-3), судебные инстанции установили факт выполнения подрядчиком работ, предусмотренных договором, и приемку их заказчиком с подписанием актов приемки без замечаний. Неоплата последним результата работ и наличие задолженности в сумме, предъявленной к взысканию, подтверждаются документально. Ответчик не представил в дело доказательств погашения долга и не оспорил двухсторонний акт выполненных работ. Возражения заказчика относительно акта приемки выполненных работ суд кассационной инстанции не принял во внимание, поскольку отсутствие в нем печати организации, осуществившей приемку выполненных подрядчиком работ, не лишает двусторонний акт доказательственной силы... "
- Ответ юриста:
-
Валентин Авениров
по договору подряда между юр. лицом и физ. лицом-
по смыслу получается, что акт составляет подрядчик ГК РФ не регламентирует вопрос о том, кто подготавливает проект акта сдачи-приемки выполненных работ. Следовательно данный вопрос либо регулируется договором, либо соглашением сторон ad hoc...
-
-
Карина Васильева
Подскажите, как должна документально подтверждаться оплата услуг за постройку загородн. домика? Если будет строить фирма-
Должны выдать либо расписку, либо приходный ордер Зря вы с фирмой связываетесь. Я много видел где фирмы делали. Берут деньги и потом уже от них добиваться чего-то бесполезно, ответ один - судись. А это мытарство. А если говорить о качестве...
-
-
Олег Бровцев
Можно ли перенести газовую колонку из кухни в ванную? А в кухне с одного места переставить на другое?-
Газовая колонка вроде ставится в НЕЗАКРЫТОМ помещении. можно. в газовую компанию обратитесь. вам подробно объяснят нормы и требования. скажут какие документы необходимы. пришлют техника который сначала осмотрит помещение и сделает замеры для...
-
-
Виктория Блинова
Люди слышат всегда только первое предложение, голову сломала, как правильно с подрядчиками общаться?-
Общайтесь письменно. Стройте предложения ни с "Да", а с "Как только будет.... так сразу". Не надо говорить им: "да", "нет", "зависит от вас" (это условия для них) . Примените еврейскую тактику, ответом на вопрос должен быть вопрос вроде: а...
-
-
Вадим Песельников
Передано в монтаж оборудование для строящегося цеха- Ответ юриста:
Передачу оборудования монтажным организациям оформляют актом приемки - передачи оборудования в монтаж с указанием в нем монтажной организации, наименования и стоимости переданного оборудования, его комплектности и выявленных при наружном осмотре оборудования дефектах. На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или испытания оборудования, составляется акт о выявленных дефектах оборудования. Акт подписывают представители заказчика, подрядчика и организации - исполнителя. Приемку законченных работ по ремонту, реконструкции и модернизации объекта оформляют актом приемки - сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. Дебет 08-3 Кредит 07 – отражена стоимость оборудования, переданного для монтажа производственной линии; Вс е затраты относятся на счет 08 По окнчании строительства введете ОС Дебет 01 субсчет «Основное средство в эксплуатации» Кредит 08-3 – принято к учету и введено в эксплуатацию построенное подсобное помещение;
- Ответ юриста:
-
Людмила Пономарева
Вопрос про. Я шью на дому и не являюсь частным предпринимателем. Мне в феврале месяце принесла женщина подрезать плащ. Я всё сделала как она просила и перезвонила ей. Женщина сказала что заберёт через месяц как будет денежка. Я каждый месяц с февраля месяца ей звоню, она берёт трубку и говорит что денег нет. Я в свою очередь пригрозила, что продам плащ за сумму выполненной мной работы. Вопрос: правильно ли я поступлю или что в таких ситуациях нужно делать?-
не был заключен договор, делай с плащем, что хочешь...
-
-
Дмитрий Лайков
Увольнение по договору подряда, если не устроен официально?-
если работали неофициально, то законы ТК к вам не относятся, можете в любой момент уволиться, но и работодатель в таком случае может и не оплатить ничего. Деточка, прочитай договор. Пожалуйста. Внимательно. Глазами. Работа по договору...
-
-
Елена Полякова
Мы являемся субподрядчиками. Генподрядчик отказывается подписать акты вып. работ. Может ли акты подписать заказчик?- Ответ юриста:
Вы должны действовать через подрядчика!!! ! У вас же с кем договор?У вас же двухсторонний договор! С одной стороны вы с другой-подрядчик!Статья 702. Договор подряда 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) . В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) .4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) , в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца с
- Ответ юриста:
